ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ทาหลง - ท่าศาลา ตำบลบ้านแป้น จำนวน ๖ จุด พื้นที่ความยาวทั้งหมดยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 9 บ้านแม่ทาหลง - ท่าศาลา ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเดิม (ระบบประปา) มาเป็นงานระบายน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ขอบเขตงานประกอบด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 6 จุดหลัก มีขนาดความกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หนา 0.125 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,210 เมตร งานก่อสร้างต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (มท. 502-2562)
โครงการมีวงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการรวม 60 วัน โดยแบ่งงวดงานเป็น 2 งวด (งวดละ 30 วัน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000 บาท ต่อหนึ่งสัญญา และต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา 2 ปี
English summary
The Tha Chiang Thong Subdistrict Municipality is seeking a contractor for the construction of a reinforced concrete (RC) drainage ditch with RC covers at Moo 9, Ban Mae Tha Long - Tha Sala, Ban Paen Subdistrict, Mueang Lamphun District, Lamphun Province. The project involves constructing drainage systems across 6 specified locations with a total length of at least 1,210 meters. The budget is set at 5,000,000 THB.
The primary objectives are to mitigate flooding, improve drainage efficiency, and enhance the quality of life and hygiene for local residents. The technical specifications require an internal width of 0.30m, a depth of 0.50m, and a thickness of 0.10m, equipped with 0.125m thick RC covers, adhering to local highway standards (MT. 502-2562). The project duration is 60 days, divided into two payment milestones. Eligible bidders must be legal entities with a proven track record in similar construction projects valued at no less than 2,500,000 THB per single contract and must provide a 2-year warranty.
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ทาหลง - ท่าศาลา ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน
ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ
AI วิเคราะห์เป้าหมายโครงการ
- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านแม่ทาหลง - ท่าศาลา
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชน
- เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่ของประชาชน พร้อมส่งเสริมสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าการเกษตร
ขอบเขตของงาน
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จำนวน 6 จุด ดังนี้:
- จุดที่ 1: สายบ้านแม่ทาหลง ซอย 2/1 ยาว 104.00 เมตร
- จุดที่ 2: สายบ้านป่าซางน้อย - บ้านแม่ทาหลง ยาว 186.00 เมตร
- จุดที่ 3: สายบ้านแม่ทาหลง ไปท่าศาลา (ข้างสุสาน) ยาว 121.00 เมตร
- จุดที่ 4: สายบ้านท่าศาลา ซอย 3 ยาว 110.00 เมตร
- จุดที่ 5: สายบ้านป่าซางน้อย - บ้านแม่ทาหลง ยาว 399.00 เมตร
- จุดที่ 6: สายบ้านแม่ทาหลง ไปลำเหมืองกลาง ยาว 290.00 เมตร
- รวมความยาวพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,210.00 เมตร
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
- งานเตรียมพื้นที่ งานขุดร่องราง และงานวางฐานราก
สิ่งที่ต้องส่งมอบ
- รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 1,210 เมตร
- ฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.125 เมตร ครบถ้วนตามความยาวราง
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 1 ป้าย
- แผนการดำเนินงานก่อสร้าง
- รายงานการส่งมอบงานตามงวดงาน (2 งวด)
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งเป็น:
- งวดที่ 1: ภายใน 30 วัน (ต้องได้เนื้องานไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)
- งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย): ภายใน 30 วัน (รวมเป็น 60 วัน)
คุณสมบัติผู้เสนอราคา
- Eligibility Requirements: เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
- Standards Compliance: ต้องใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศตามกฎกระทรวง และปฏิบัติตามมาตรฐาน มท. 502-2562
- Experience: มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (งานก่อสร้างทาง/ระบายน้ำ) ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- Previous Project Cost: มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000 บาท ต่อหนึ่งสัญญา
- Technical Capabilities: ต้องยื่นแผนการดำเนินงานเพื่อแสดงขีดความสามารถในการทำงานให้เสร็จตามกำหนด
- Personnel: ไม่ได้ระบุจำนวนบุคลากรเฉพาะเจาะจงใน TOR แต่ต้องมีวิศวกรควบคุมงานตามกฎหมายวิชาชีพ
เกณฑ์การพิจารณา
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอจะใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อกำหนดทางเทคนิค
- รางระบายน้ำ ค.ส.ล.: กว้างภายใน 0.30 เมตร, ลึก 0.50 เมตร, ผนังหนา 0.10 เมตร
- ฝาปิด ค.ส.ล.: หนา 0.125 เมตร
- มาตรฐานอ้างอิง: มท. 502-2562 (มาตรฐานงานระบายน้ำและโครงสร้างประกอบอื่น)
- วัสดุ: ต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ (SMEs จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษตามระเบียบ)
เงื่อนไขสัญญา
- การจ่ายเงิน: แบ่งเป็น 2 งวด งวดละ 50% ของวงเงินค่าจ้าง
- การรับประกันความชำรุดบกพร่อง: 2 ปี นับถัดจากวันส่งมอบงาน
- ค่าปรับ: ตามระเบียบกระทรวงการคลัง (กรณีส่งมอบงานล่าช้า)
- สัญญาแบบปรับราคาได้ (Escalation Factor): ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- Q: โครงการนี้ก่อสร้างที่ไหน? A: หมู่ที่ 9 บ้านแม่ทาหลง - ท่าศาลา ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
- Q: รางระบายน้ำมีความยาวรวมเท่าไหร่? A: ความยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,210.00 เมตร
- Q: ขนาดของรางระบายน้ำเป็นเท่าใด? A: กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร และผนังหนา 0.10 เมตร
- Q: ต้องมีผลงานก่อสร้างเท่าไหร่จึงจะยื่นประมูลได้? A: ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 2,500,000 บาท ในสัญญาเดียว
- Q: ระยะเวลาการรับประกันงานจ้างกี่ปี? A: รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา 2 ปี
- Q: การจ่ายเงินแบ่งเป็นกี่งวด? A: แบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 งวด งวดละ 50% ของวงเงินสัญญา
- Q: โครงการนี้ต้องเสร็จภายในกี่วัน? A: รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด 60 วัน
- Q: มาตรฐานงานก่อสร้างที่ใช้อ้างอิงคืออะไร? A: มาตรฐาน มท. 502-2562 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- Q: สูตรค่า K ที่ใช้ในโครงการนี้คืออะไร? A: ใช้สูตรงานโครงสร้างระบายน้ำ K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo
- Q: มีการติดตั้งป้ายโครงการอย่างไรบ้าง? A: ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายถาวรตามมาตรฐาน 1 ป้าย
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับเต็ม
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ทาหลง - ท่าศาลา ตําบลบ้านแป้น จํานวน 5 จุด พื้นที่ความยาวทั้งหมด ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
๑. ความเป็นมา
4ปี
ตามที เทศบาลตาบลท่าเชียงทอง ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จาก โครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ํา) พร้อมก่อสร้าง อาคารและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส หมู่ที่ 4 บ้านแม่กาหลง ท่าศาลา ตําบลบ้านแป้น อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน ) เป็น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่ทาหลง - ท่าศาลา ตําบลบ้านแป้น จํานวน 5 จุด พื้นที่ความยาวทั้งหมด ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน)
เนื่องจากสถานที่ดําเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (แบบมาตรฐาน
+
ระบบประปาหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ํา) พร้อมก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซีล หมู่ที่ 6 บ้านแม่ทาหลง - ท่าศาลา ตําบลบ้านแป้น อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน (เดิม) ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ในการดําเนินการ เนื่องจากพื้นที่ดําเนินโครงการก่อสร้างระบบ ประปาดังกล่าว อยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งต้องดําเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินโครงการได้พ้นตามห้วงระยะเวลาที่กําหนดไว้ จึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ/สถานที่ดําเนินโครงการ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสามารถดําเนินโครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของโครงการ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ เทศบาลตําบลท่าเชียงทอง จึงขอกําหนดแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ทาหลง - ท่าศาลา ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา
๒.๓ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่ของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมสุขอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
๒.๔ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าการเกษตร
คณะกรรมการกําหนดแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง
(ลงชื่อ)…..
ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)
( นายสุรศักดิ์ กัณทาขาว)
กรรมการ (ลงชื่อ)….
กรรมการ
( นายศตคุณ วรรณละ ) ( นางสาวสุดารัตน์ คําบุญเรือง )
/๓. เงื่อนไข…
ส.
- ๒ -
เงื่อนไข ข้อกําหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
เนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบ ในหลักการ ดังนี้
๓.๑ พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและ หากแม้ ผู้ชาย/คู่สัญญาเป็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญา แสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วยหรือ
๓.๒ หากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือนําเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน สองล้าน หรือราคาพัสดุที่นําเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน สองล้าน ตามนัยแห่งหนังสือ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ สว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕ แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ ๒ ๒.๑.๒(๒)) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้างต้น
๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔๔. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔.๔ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๔.๕ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๔.๖ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๔.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย ของผู้เสนอราคาให้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
เว้นแต่รัฐบาล
๔.๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวิธีการคัดเลือกครั้งนี้
๔.๙ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญา
คณะกรรมการกําหนดแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง
(ลงชื่อ)…….
da
ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).. กรรมการ (ลงชื่อ)…….
( นายสุรศักดิ์ กัณฑาชาว
..กรรมการ
( นายศตคุณ วรรณศิละ ) ( นางสาวสุดารัตน์ คําบุญเรือง)
๔.๑๐ บุคคล… - 50 -
๔.๑๐ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๔.๑๑ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องยื่นแผนการดําเนินงานซึ่งจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายใน ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อแสดงถึงขีดความสามารถ ของผู้ยื่นข้อเสนอและยืนยันการดําเนินการก่อสร้าง ได้สําเร็จถูกต้องครบถ้วน
๔.๑๒ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องประกันการชํารุดเสียหายของวัสดุอุปกรณ์จากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน และเป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้ดี ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลืองที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุและเวลาการใช้งาน
๕. ในการดาเนินงานหากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อความหรือข้อกําหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
๕.๒ ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกําหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตามรายการประกอบแบบแปลน
๕.๒ ในกรณีข้อความหรือข้อกําหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการ กับรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือ แบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบงาน
ฯลฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการ
๕.๓ ในกรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถือตาม ข้อกําหนดในแบบแปลน และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย
๕.๔ สําหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียด ต่าง ๆ ไม่ตรงกับข้อกําหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกําหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ
๕.๕ หากมีข้อความหรือข้อกําหนดใดไม่ชัดเจน ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ
- แบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างเหมาดําเนินการ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ทาหลง - ท่าศาลา ตําบลบ้านแป้น จํานวน 5 จุด
จุดที่ ๒) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2504) สายบ้านแม่กาหลง ชอย ๒/๑ ตําบลบ้านแป้น กว้างภายใน ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒๕ เมตร
จุดที่ ๒) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.อ.๔๒๐๐๒ สายบ้านป่าซางน้อย - บ้านแม่ทาหลง ตําบลบ้านแป้น กว้างภายใน 0.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒๕ เมตร
คณะกรรมการกําหนดแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง
(ลงชื่อ)…….
ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).
กรรมการ (ลงชื่อ)….
กรรมการ
นายสุรศักดิ์
( นายสุรศักดิ์ กัณหาซาว)
(นายศตคุณ วรรณละ ) ( นางสาวสุดารัตน์ คําบุญเรือง )
/จุดที่ ๓..
—
จุดที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ย.๔๖๐๔๗ สายบ้านแม่กาหลง ไปท่าศาลา (ข้างสุสาน) ตําบลบ้านแป้น กว้างภายใน 0.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา 0.60 เมตร พร้อมฝาท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒๕ เมตร
จุดที่ ๔ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ย.๕๖๐๔๙ สายบ้านท่าศาลา ซอย ๓ ตําบลบ้านแป้น
กว้างภายใน 0.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒๕ เมตร
จุดที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ศ.๔๖๐๐๖) สายบ้านป่าซางน้อย - บ้านแม่ทาหลง ตําบลบ้านแป้น
เสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร
47
จุดที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๑๖๐๔๓ สายบ้านแม่ทาหลง ไปลําเหมืองกลาง ตําบลบ้านแป้น กว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒๕ เมตร
พื้นที่ความยาวทั้งหมด ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๐.00 เมตร อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จํานวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร ตามแบบมาตรฐาน จํานวน 3 ป้าย
๏
รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าเชียงทอง และเป็นไปตามมาตรฐาน ทางหลวงท้องถิ่นหมวดงานทาง ดังนี้
1/
๑. มท. ๕๐๒ - ๒๕๖๒ : มาตรฐานงานระบายน้ําและโครงสร้างประกอบอื่น
๗. ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ๆ
ผู้รับจ้างต้องดําเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง
๔. การรับประกัน
ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชํารุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้
เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา 5 ปี นับถัดจากวันส่งมอบงานจ้าง
๙. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- ราคาในการจัดจ้างไม่เกินวงเงินงบประมาณ
คณะกรรมการกําหนดแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง
(ลงชื่อ)………
ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)…
( นายสุรศักดิ์ กันทาซาว
กรรมการ (ลงชื่อ)….
กรรมการ
( นายศตคุณ วรรณละ ) ( นางสาวสุดารัตน์ คําบุญเรือง )
/๑๐. ค่าจ้าง… - C -
๑๐. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่ทาหลง - ท่าศาลา ตําบลบ้านแป้น จํานวน 5 จุด ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 9,000.00 เมตร อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน วงเงินค่าจ้าง ๕,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ระยะเวลา ๓๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการงานเตรียมพื้นที่ งานขุดร่องราง งานวางฐานราก และก่อสร้าง รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของปริมาณงานทั้งหมด ตามแบบรูป รายการและสัญญาจ้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จํานวน ๑ ป้าย
งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ระยะเวลา ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 5 จุด ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบรูปรายการ เก็บงาน ทําความสะอาดพื้นที่ และ ส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อย
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร ตามแบบมาตรฐาน จํานวน ๑ ป้าย แล้วเสร็จ
ส่งมอบงานก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานครบถ้วนถูกต้อง
ตามสัญญาแล้ว จึงจะจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้าง
รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ๖๐ วัน
๑๑. วิธีจัดจ้างและเหตุผลที่จ้างวิธีนี้
ดาเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗
๑๒. การปรับราคาค่าจ้าง
ใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ โดยการนําสูตร Escalation Factor (K) มาคํานวณราคาค่างาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ค่า K มาใช้ในการพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดค่าจ้างงานก่อสร้างตามที่ทางราชการ กําาหนดดังนี้
บ
สําหรับงานก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ใช้สูตร
ใช้สูตร K = o.๓๐ + 0.00 it/lo + 0.0 tt/Fo + 0.๒o Mt/Mo
o.do
การคํานวณและการจ่ายเงินเพิ่มหรือลดตามค่า K ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ทุกประการ
คณะกรรมการกําหนดแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง
(ลงชื่อ)……
ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..
กรรมการ (ลงชื่อ)…..
.กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ กัณหาขาว)
1 นายศตคุณ วรรณละ )
นางสาวสุดารัตน์ คําบุญเรือง
/๑๓. การรักษา…