ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเทิง

• เพื่อก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย
• เพื่อจัดให้มีสิ่งก่อสร้างประกอบและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น (งานผังบริเวณและระบบไฟฟ้า)
• เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการพักอาศัยและระบบอาคาร
• เพื่อสนับสนุนสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรของศาลจังหวัดเทิง

• งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย
• งานผังบริเวณโดยรอบอาคาร
• งานระบบไฟฟ้าผังบริเวณและระบบไฟฟ้าภายในอาคารชุด
• งานจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์อาคารชุดพักอาศัย
• งานจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้า
• งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามรายการที่กำหนด

• อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย (พร้อมส่งมอบงานก่อสร้าง)
• งานผังบริเวณและระบบไฟฟ้าที่สมบูรณ์ตามแบบ
• ครุภัณฑ์ประจำอาคารชุดและครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า
• รายงานผลการดำเนินงานและเอกสารส่งมอบงานตามงวดงาน

• (ข้อมูลระยะเวลาดำเนินงานไม่ระบุในเอกสารที่ได้รับ โปรดตรวจสอบในประกาศ TOR ฉบับเต็ม)

• Eligibility Requirements: ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
• Standards Compliance: ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้างของสำนักงานศาลยุติธรรม
• Experience: ต้องมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยหรืออาคารสาธารณะ
• Previous Project Cost: (ไม่ได้ระบุในเอกสาร)
• Technical Capabilities: มีความพร้อมด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างที่จำเป็น
• Personnel: ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกควบคุมงานที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย

• พิจารณาจากราคาที่เสนอต่ำสุดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางเทคนิคที่กำหนด (Lowest Price)
• ความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติผู้เสนอราคาตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด

• งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 12 หน่วย ตามแบบแปลนของสำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
• งานระบบไฟฟ้าและผังบริเวณต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม
• ครุภัณฑ์ต้องมีคุณภาพตามรายการที่ระบุในแบบ ปร.4 และ ปร.5

• การจ่ายเงิน: ตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา (โปรดตรวจสอบรายละเอียดในร่างสัญญาแนบท้าย TOR)
• ค่าปรับ: กรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด
• ภาษี: ราคางานครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายพิเศษรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

• Q: โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ใด? A: ศาลจังหวัดเทิง จังหวัดเชียงราย
  • Q: งานครุภัณฑ์รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างหรือไม่? A: รวมอยู่ด้วย โดยแยกเป็นรายการครุภัณฑ์อาคารชุดและครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า
  • Q: มูลค่ารวมของโครงการนี้เท่าใด? A: 22,499,061.74 บาท
  • Q: งานระบบไฟฟ้าครอบคลุมส่วนใดบ้าง? A: ครอบคลุมทั้งงานระบบไฟฟ้าผังบริเวณและครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้า
  • Q: มีค่าใช้จ่ายพิเศษหรือไม่? A: มีรายการค่าใช้จ่ายพิเศษจำนวน 93,000 บาท
  • Q: หน่วยงานใดเป็นเจ้าของโครงการ? A: สำนักงานศาลยุติธรรม (สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง)
  • Q: จำนวนหน่วยพักอาศัยมีกี่หน่วย? A: 12 หน่วย
  • Q: งานผังบริเวณรวมอยู่ในขอบเขตงานหรือไม่? A: รวมอยู่ด้วยในรายการงานก่อสร้าง
  • Q: การคำนวณราคาก่อสร้างใช้ Factor F หรือไม่? A: ใช้ในส่วนของงานอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (Factor F = 1.2600)
  • Q: เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนใด? A: เป็นแบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.5 และ ปร.6) สำหรับใช้ประกอบการจัดทำ TOR

แบบ ปร.6
แบบสรุปผลการประมาณราคา
ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาฅัยข้าราชการฅาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เจ้าของอาคาร ศาลจังหวัดเทิง
.-:.4- ..•-.i ‘’’’’’,`.’’,.‘71,t.,,…:,,,…,…….:,:.i..W".-.’’ 7
.,…,’. k i’.,,..’ ‘1,.,’,’#"-#.’.’….’-’,,0’.’ 4.:.•,,,.
.–,", -, \ ,….,,,,,.,.,’..- ‘4 …,,. 44,,4,,e,r ‘.,..:1 , ,,,,:’,. t
ลงชื่อ , .,:-.,…,„z:. ,.., ประธานกรรมการ
4. ‘’’’’,’-.:’..4 ว่าทรอยต . สกะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงชื่อ .,,7-6,,-.),) กรรมการ
(นายภูวดล ป้ออินเครือ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
.
c*.•…1( ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวพัทธนันท์ บุญทรัย์อุดม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
แบบ ปร.5 แผ๋นที่ ( ก )
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานศาลยุติธรรม
ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เจ้าของอาคาร ศาลจังหวัดเทิง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานศาลยุติธรรม
ม
แบบเลขท
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ๋น
ประมาณการเมื่อวันที่ วันทื่ เดือน พ.ศ.
ลำดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก๋อสร้างทั้งหมด รายการ FACTOR F หมายเหตุ .4 รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท) ,ประเภทงานอาคารพร้อมสิ่•งก่อสรัางประกอบ 15,705,987.09 1.2600 19,789,543 74

—1
เงื่อนไข 1
_ –
0 %
…- •
เงินล่วงหน้าจ่าย .,… -
.. -
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ‘’, . ,…,, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป.รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 19,789,543.74_ .,…. _ ตัวอักษร * สิบเก้าส้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้า…….พั_.นห้าร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางศ์ ขนาดหรือเนื้อที๋อาคาร ตร.ม. โดยประมาณ
เฉลี่ยราคาประมาณ
แบบ ปร.5 แผ่นที่ (ข )
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานศาลยุติธรรม
ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เจ้าของอาคาร ศาลจังหวัดเทิง
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเขียงราย
สำนักบริหารงานออกแบบและก๋อสร้าง หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ 4
แบบเลขท
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ๋น
ประมาณการเมื่อวันทื่ สนฐ่ เดือน พ.ค.
ลาดบ . - ค่าฌัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด
สำนักงานศาลยุติฐรรม
รายการ ภาษีมูลค่าเรพิม หมายเหตุ พท รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท) 1 ….’,…บ่ํระเภทงานครุภํไนฑ์ 2,616,518.00 2,616,518.00 (รวมภาษ็มูลค่าเพิ่มแล้ว)

ฬื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % พั - .. ดอกเบยเงนกv 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
I.

___….
สฒ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น , 2,616,518.00 ตัวอักษร สองส้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน L ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม. โดยประมาณ
เฉลี่ยราคาประมาณ
แบบ ปร.5 แผ่นที่ (พ )
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานศาลยุติธรรม
ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เจ้าของอาคาร ศาลจังหวัดเทิง
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงราย
สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
___ สำนักงานศาลยุติธรรม
ม
แบบเลขท
บ๋ระมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ๋น
ประมาถนการเมื๋อวันที่ ฐนฐ๋ เดือน พ .ศ.
,
ลำดับ ศีาวัสดุและค่าแรงงาน .„, ,4 ค๋าก่อสร้างุทงุหมุด e
รายการ ภาษมูลุฅา่เพม หมๅยเหตุ ง - รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท) 1 iประเภ)ทค่าใชัจ่ายพิเศษ f93,000.00 93,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เ 1 i I 1..
i 1 ,,,,I.’ A
«I’’’’’. '' ''' เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % z . ดอกเบยเงินกู T % ค่าภาษีมลค่าเพิ่ม 7 % aili รวมค๋าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น . ตัวอักษร เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน . ..i• ม ขนาดหรอเนอทอาคาร ตร.ม. โดยประมาณ เฉลี่ยราคาประมาณ ..:.':d .i ',,,r ,".,,,.,.. .",,-:•,".:., A I; '''''''.....',.',..,.-''.';..-.i.;2''-,.;i '''',':…,.,.,. ..,,, ,:..t ,.,.

• ’’’’’’’’’ , ‘’’’’’’’’"’ ฆ'๒’ ’’’’’’ *’’ P.’ . ,
  93,000.00
  _ ._
  ,,..,
  ……..,z., )
  .,….i,,/,……….,.-,–.
  แบบ ปร.1 ณ่นที่ 1/1
  ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติฐรรม จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
  เจ้าของอาคาร ศาลจังหวัดเทิง
  สถานทื่ก่อสร้าง จังหวัดเชึยงราย
  หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานศาลยุติธรรม
  ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น
  ประมาณการฌื่อวันที่ ฐนต่ เดือน พ.ศ.
  . ..,
  filfi’lj รายกๅร จำนวน ง ..’,:II ,II
  งานก่อสร้าง-
  1 อาคารชุดพักอาฅัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน๋วย 1.00 2 งานผังบริเวณ 1.00
  3 งานระบบไฬ่ฟ้าผังบริเวณ อาคารชุดฯ 12 หน่วย …_ 1.00 III รวมร๋าคาค่ๆก้อิ์ส่ร้ๆง รๆย๋การฑ๋ 1-3 :: I:.I II IIIi’,…..r.I III!. III.:::I
  1 1.00 ครุภัณฑ์อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน๋พิย
  2 ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์งานระบบไฟฬัาผังบริเวณอาคารชุดพักอเิศัย 1.00
  ๆแัาราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย
  i:’ :I: :III.,..,:, I.,::.•..::.:I
  I:I’:.II’vI’III..III’II,I รุวมิุงา๊นคริุเภี้ณฑรวม๋ฎิๅษืมิู์ล ๏ณ่พมิุ์๛พ่ํณเ๛เิุ์ :’:IIi.i.IIII:II:I,..I::::.:II-I:
  หน่วย ราฅา ราคารวมทั้ง หมายเหตุ ต์อ 1 หนุ่วย
  หลัง 12,558,200.59 12,558,200.59 งาน 2,520,821.49 2,520,821.49 งาน 626,965.02 626,965.02
  15.705
  .___….. _
  หลัง 2,164,700.00 2, .i.;,…‘1,.7p,,. งาน 451,818.00
  2,616,518.
  1 ค่าใช้จ่ายพิเศษ 1.00 รวมค๋าใช้จ่า ยพิเฅษ
  งาน 93,000.00 93,000.00 -
  93,000.00: