ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน โดยเทศบาลเมืองศาลากลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลหนักที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคของหน่วยงาน ภายใต้วงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ขอบเขตของงานครอบคลุมการจัดหารถขุดตีนตะขาบใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่เทศบาลกำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก มีความมั่นคงทางการเงินตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด (เช่น มูลค่าสุทธิของกิจการหรือวงเงินสินเชื่อ) และต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP ให้ถูกต้องครบถ้วน
การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะจะใช้ “หลักเกณฑ์ราคา” (Price Analysis) เป็นสำคัญ โดยผู้ชนะจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน 120 วันนับจากวันลงนามในสัญญา และมีภาระผูกพันในการรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา 1 ปี หากเกิดเหตุขัดข้องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ อัตราค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้ากำหนดไว้ที่ร้อยละ 0.20 ต่อวันของราคาพัสดุ
English summary
The Salaklang Municipality is inviting bids for the procurement of one Crawler Excavator via e-bidding, with a budget of 4,000,000 THB. The project aims to acquire heavy machinery for construction and public utility tasks. Eligible bidders must be legal entities with relevant experience in selling heavy equipment and must meet specific financial stability requirements as stipulated by the Comptroller General’s Department. The delivery period is 120 days from the contract signing date, and the contractor is required to provide a 1-year warranty for defects, with a 30-day repair turnaround time. The selection will be based on the lowest price criteria.
เทศบาลเมืองศาลากลาง
ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ
AI วิเคราะห์เป้าหมายโครงการ
- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ) จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาลเมืองศาลากลาง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคของหน่วยงาน
ขอบเขตของงาน
- จัดหาและส่งมอบรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด
- ดำเนินการส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด (120 วัน)
- รับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุเป็นระยะเวลา 1 ปี
- ดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขกรณีเกิดการชำรุดบกพร่องจากการใช้งานปกติภายใน 30 วันนับจากได้รับแจ้ง
สิ่งที่ต้องส่งมอบ
- รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน (พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามที่ระบุในเอกสารแนบ 1)
- เอกสารคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา
- ใบรับประกันสินค้า
ระยะเวลาดำเนินการ
- ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ: 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ระยะเวลารับประกัน: 1 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับมอบพัสดุครบถ้วน
คุณสมบัติผู้เสนอราคา
- Eligibility Requirements: ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- Standards Compliance: -
- Experience: -
- Previous Project Cost: -
- Technical Capabilities: ต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
- Personnel: -
- Financial Requirements:
- นิติบุคคลจดทะเบียนเกิน 1 ปี: ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นบวกติดต่อกัน 1 ปีสุดท้าย
- นิติบุคคลใหม่: ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- กรณีไม่มีมูลค่าสุทธิ/ทุนไม่พอ: สามารถใช้วงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่ต่ำกว่า 1 ใน 4 ของงบประมาณโครงการ
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Lowest Price)
ข้อกำหนดทางเทคนิค
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถขุดตีนตะขาบ ให้เป็นไปตาม “เอกสารแนบ 1” ของประกาศประกวดราคา
เงื่อนไขสัญญา
- การจ่ายเงิน: จ่ายเมื่อส่งมอบพัสดุครบถ้วนและผ่านการตรวจรับแล้ว
- อัตราค่าปรับ: ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุต่อวัน
- การรับประกัน: 1 ปี (ซ่อมแซมภายใน 30 วันนับจากได้รับแจ้ง)
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- Q: สามารถยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้หรือไม่? A: ได้ โดยผู้เข้าร่วมค้าทุกรายต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
- Q: หากไม่มีงบการเงินย้อนหลัง 1 ปี สามารถยื่นได้หรือไม่? A: ได้ หากมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- Q: ระยะเวลาการรับประกันเริ่มนับเมื่อใด? A: เริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบพัสดุทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
- Q: หากเครื่องจักรชำรุดต้องซ่อมให้เสร็จภายในกี่วัน? A: ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
- Q: อัตราค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้าคิดอย่างไร? A: คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของต่อวัน
- Q: ต้องลงทะเบียนในระบบใดก่อนยื่นข้อเสนอ? A: ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- Q: กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีเงินฝากเท่าใด? A: ต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอ
- Q: การพิจารณาผู้ชนะใช้เกณฑ์ใด? A: ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price Analysis)
- Q: สินเชื่อที่นำมาแสดงต้องออกให้ไม่เกินกี่วัน? A: ไม่เกิน 90 วันนับถึงวันยื่นข้อเสนอ
- Q: การส่งมอบพัสดุต้องดำเนินการภายในกี่วัน? A: ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับเต็ม
ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑.๒ ความเป็นมา
๑.๓ วัตถุประสงค์
๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมืองศาลากลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ เสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้าง ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อ ตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตาม สัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้อง มีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดง ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะ ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอใน ครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดัง กล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา
(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค้าประกัน ตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)
(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ
เอกสารแนบ ๑ รายการละเอียด
๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕. งวดงานและการจ่ายเงิน
เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลเมืองศาลากลาง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลเมืองศาลากลางได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลเมืองศาลากลาง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
๗. อัตราค่าปรับ
อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของต่อวัน
๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๑ ปีนับถัดจากวันที่ผู้ ซื้อ ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหาก สิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์