ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ ๒) สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เทศบาลเมืองเลยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ ๒) ณ สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โครงการนี้ครอบคลุมงานก่อสร้างที่หลากหลาย ประกอบด้วย การก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST1, ST2, และ ST3 ในหลายช่วง การก่อสร้างทางเดินเท้าช่วงล่างใหม่พร้อมผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย การปรับปรุงผิวหน้าเขื่อนเรียงหิน การปรับปรุงลานพญานาค การติดตั้งราวกันตกและซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้บริเวณลานพญานาคและรอบกุดป่อง การปรับปรุงศาลาแดง การติดตั้งป้ายสวนฯ ลานคอนกรีตสำหรับวางเครื่องออกกำลังกาย การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายจำนวน 12 ชุด การก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง และการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรอยู่ที่ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และราคากลางที่คำนวณไว้คือ ๒๙,๗๐๐,๕๕๐.๕๐ บาท กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
English summary
The Municipality of Loei City intends to conduct an electronic bidding process (e-bidding) for the construction project of “Landscape Improvement of Kud Pong (Phase 2)” at Kud Pong Public Park, Mueang Loei District, Loei Province. The project aims to enhance the park’s landscape, making it more beautiful and functional. Key construction activities include building grandstands (ST1, ST2, ST3), constructing new lower walkways with stamped concrete surfaces, renovating stone revetment faces, improving the Naga plaza, installing handrails and sculptural elements around Kud Pong and the Naga plaza, renovating the red pavilion, installing park signs, concrete pads for exercise equipment, constructing the “Ton Pheung” pavilion, and building public restrooms. The allocated budget is 29,000,000.00 Baht, with a calculated central price of 29,700,550.50 Baht. The construction is expected to be completed within 365 days from the contract signing date.
สวนสาธารณะกุดป่อง
ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ
AI วิเคราะห์เป้าหมายโครงการ
- พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะกุดป่องให้มีความสวยงาม ทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
- ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ เช่น บันไดอัฒจันทร์ ทางเดินเท้า เขื่อนเรียงหิน ลานพญานาค ศาลา และห้องน้ำ
- เพิ่มพื้นที่กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน เช่น การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและซุ้มประติมากรรม
- ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนเมืองเลย
ขอบเขตของงาน
- งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST1 (ช่วงที่ 1 และ 2)
- งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST2 (ช่วงที่ 1 และ 2)
- งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST3 (ช่วงที่ 1, 2 และ 3)
- งานก่อสร้างทางเดินเท้าช่วงล่างใหม่
- งานคอนกรีตพิมพ์ลายผิวทางเท้า
- งานปรับปรุงผิวหน้าเขื่อนเรียงหิน
- งานติดตั้งป้ายสวนฯ
- งานปรับปรุงลานพญานาค
- งานซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณลานพญานาค
- งานราวกันตก บริเวณลานพญานาค
- งานระบบไฟฟ้า ซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณลานพญานาค
- งานซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณรอบกุดป่อง
- งานราวกันตก บริเวณรอบกุดป่อง (ชุดละ 5.00 เมตร)
- งานปรับปรุงศาลาแดง (รื้อถอน, เทเสา, ตกแต่งเสา, โครงหลังคาเหล็ก, มุงหลังคา, ระบบไฟฟ้า)
- งานลานออกกำลังกาย
- งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (รื้อศาลา, ฐานราก, เสาตอม่อ, เสา, คาน, พื้น, โครงหลังคาเหล็ก, มุงหลังคา, ซุ้มประติมากรรม, ราวกันตก, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล)
- งานก่อสร้างห้องน้ำมวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (รื้อถอน, ฐานราก, เสา, คาน, ผนัง, โครงสร้างหลังคา, มุงหลังคา, ผนังก่ออิฐฉาบปูน, หล่อปูนตกแต่ง, ฝ้าเพดาน, พื้น, ประตู-หน้าต่าง, เคาน์เตอร์, งานสี, ป้ายสัญลักษณ์, สุขภัณฑ์, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล)
- งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย (12 ชุด)
สิ่งที่ต้องส่งมอบ
- บันไดอัฒจันทร์ ST1, ST2, ST3 ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์
- ทางเดินเท้าใหม่พร้อมผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย
- เขื่อนเรียงหินที่ได้รับการปรับปรุงผิวหน้า
- ลานพญานาคที่ปรับปรุงแล้ว
- ราวกันตกและซุ้มประติมากรรมที่ติดตั้งเรียบร้อย
- ศาลาแดงที่ได้รับการปรับปรุง
- ป้ายสวนฯ และลานคอนกรีตสำหรับวางเครื่องออกกำลังกาย
- เครื่องออกกำลังกายที่ติดตั้งแล้ว 12 ชุด
- ศาลาต้นผึ้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ห้องน้ำสาธารณะที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
ระยะเวลาดำเนินการ
365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้เสนอราคา
- มีความสามารถตามกฎหมาย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน
- เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 13,000,000.00 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ
- กรณีเป็นกิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด (สัดส่วนผู้เข้าร่วมค้าหลัก, การใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลัก, การมอบอำนาจ)
- ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
- มีมูลค่าสุทธิของกิจการ หรือทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท หรือมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณโครงการ
เกณฑ์การพิจารณา
หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวมที่เสนอ
ข้อกำหนดทางเทคนิค
- การก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST1, ST2, ST3 ตามแบบรูปและรายการละเอียด
- การก่อสร้างทางเดินเท้าและผิวคอนกรีตพิมพ์ลายตามแบบ
- การปรับปรุงผิวหน้าเขื่อนเรียงหินตามแบบ
- การติดตั้งป้ายสวนฯ ตามรายละเอียด
- การปรับปรุงลานพญานาคตามแบบ
- การก่อสร้างซุ้มประติมากรรมและราวกันตกตามแบบ
- งานระบบไฟฟ้าสำหรับซุ้มประติมากรรม
- การปรับปรุงศาลาแดงตามแบบ (รื้อถอน, โครงสร้าง, หลังคา, ระบบไฟฟ้า)
- การปรับปรุงลานออกกำลังกาย
- การก่อสร้างศาลาต้นผึ้งตามแบบ (ฐานราก, เสา, คาน, พื้น, หลังคา, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล)
- การก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตามแบบ (ฐานราก, เสา, คาน, ผนัง, หลังคา, พื้น, ประตู-หน้าต่าง, เคาน์เตอร์, งานสี, สุขภัณฑ์, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล)
- การติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย 12 ชุด ตามข้อกำหนด
เงื่อนไขสัญญา
- กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- การจ่ายเงินค่าจ้างแบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้:
- งวดที่ 1 (31%): งานบันไดอัฒจันทร์ ST1, ST2 และงานเอกสาร/แผนงาน/ความปลอดภัย
- งวดที่ 2 (36%): งานบันไดอัฒจันทร์ ST3, ทางเดินเท้า, ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย, ปรับปรุงเขื่อนเรียงหิน และเอกสาร/แผนงาน/คอนกรีต
- งวดที่ 3 (17%): งานราวกันตก, ซุ้มประติมากรรม, ลานพญานาค และเอกสาร/แผนงาน/คอนกรีต
- งวดที่ 4 (16%): งานปรับปรุงศาลาแดง, ป้ายสวนฯ, ลานออกกำลังกาย, เครื่องออกกำลังกาย, ศาลาต้นผึ้ง, ห้องน้ำสาธารณะ, การทดสอบระบบ, และงานเก็บรายละเอียด
- ค่าปรับกรณีจ้างช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาต: ร้อยละ 10 ของวงเงินงานจ้างช่วง
- ค่าปรับกรณีปฏิบัติผิดสัญญา (นอกเหนือจากจ้างช่วง): รายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง
- การรับประกันความชำรุดบกพร่อง: ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไร?
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ ๒) มีขอบเขตงานก่อสร้างอะไรบ้าง?
- งบประมาณโครงการนี้อยู่ที่ประมาณเท่าใด?
- กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จของโครงการนี้คือเท่าใด?
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินเท่าใด?
- มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็น “กิจการร่วมค้า” หรือไม่?
- การยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการผ่านช่องทางใด?
- หลักประกันการเสนอราคาที่ต้องวางมีจำนวนเท่าใด?
- เทศบาลเมืองเลยจะพิจารณาตัดสินผู้ชนะการประกวดราคาโดยใช้เกณฑ์ใด?
- ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานเป็นระยะเวลานานเท่าใด?
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับเต็ม
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ 2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
ประเภทงานอาคาร
รายการ
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST1 ช่วงที่1 และ 2
แบบเลขที่ -
จํานวน
45 แผ่น
แบบ ปร.5 (ก)
รวมค่างานต้นทุน Factor F รวมค่าก่อสร้าง หมายเหตุ
1
5,220,479.61 1.2321 6,432,152.93
2
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST2 ช่วงที่1 และ 2
2,498,839.59 1.2321 3,078,820.26
3
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST3 ช่วงที่1, 2 และ 3
4,353,501,88 1,2321 5,363,949.67
4
งานก่อสร้างทางดินเท้าช่วงล่างใหม่
5 งานคอนกรีตพิมพ์ลายผิวทางเท้า
6
งานปรับปรุงผิวหน้าเขื่อนเรียงหิน
7 งานป้ายสวนฯ
8
9
งานปรับปรุงลานพญานาค
งานซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณลานพญานาค
10 งานราวกันตก บริเวณลานพญานาค
11 งานระบบไฟฟ้า ซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณลานพญานาค 12 งานซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณรอบกุดป่อง
13 งานราวกันตก บริเวณรอบกุดป่อง ( ชุดละ 5.00 เมตร )
2,693,142.11 1.2321 3,318,220.40
831,050.00 1.2321|
959,220.25 | 1.2321
1,023,936.71
1,181,855.27
200,000.00 1.2321 246,420.00
2,001,088.94 1.2321 2,465,541,68
135,295.78 1.2321
166,697.93
28,771.06
23,351.24 1.2321
43,667.69 1.2321
1,621,689.33 1.2321
416,105.86 1.2321
1,189,304.80 1.2321
53,802,97
1,998,083.42
512,684.03
1,465,342.45
14 งานปรับปรุงศาลาแดง
15 งานลานออกกําลังกาย
16 งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง
17 งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง
65,862.50 1.2321
353,960.43 1.2321
1,325,385.83 1.2321
81,149.19
436,114,65
1,633,007.89
Factor F
-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
สรุป
-เงินประกันผลงานหัก 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ลงชื่อ
รวมค่าก่อสร้าง - เป็นค่าก่อสร้าง
ตัวหนังสือ
ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร นามภูมิ) นายช่างโยธาอาวุโส
K
(นายเทพพิทักษ์ พลชา)
นายช่างโยธาชานาญงาน
ลงชื่อ
23,931,945.87
23,951,000.00
29,486,550.50
29,486,000:00
(ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ว่าที่ ร.ต. . .!!
กรรมการ
ลงชื่อ
……………. กรรมการ
(ชัยยศ ศรีกระทุม)
นายช่างโยธาชํานาญงาน
แสนสั้น
เลขานุการ
(นางสาวเจนณภัทร สังข์สวัสดิ์)
ผู้ช่วยนักผังเมือง
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
2
สรุป
ประเภทงานวัสดุอุปกรณ์
เครื่องออกกําลังกาย (12 ชุด)
ลงชื่อ
รายการ
ตัวหนังสือ
รวมค่าก่อสร้าง
ติดเปิ้นค่าก่อสร้าง
ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร นามภูมิ) นายช่างโยธาอาวุโส
ลงชื่อ
จํานวน
45
แผ่น
แบบเลขที่ -
แบบ ปร.5 (ข)
ค่างาน
vat 7%
รวมค่างาน
หมายเหตุ
200,000.00
1.07
214,000.00
214,000.00
214,000.00
(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ว่าที่ ร.ต. :
(ชัยยศ ศรีกระทม)
กรรมการ
นายช่างโยธาชํานาญงาน
เลขานุการ
(นางสาวเจนณภัทร สังข์สวัสดิ์
กรรมการ
ลงชื่อ
(นายเทพพิทักษ์ พลซา)
นายช่างโยธาชํานาญงาน
ผู้ช่วยนักผังเมืองกลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
1
หมวดงานก่อสร้าง
1.1
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST1 ช่วงที่ 1 งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1
110.00 ม,
385.00 ตร.ม.
40.00 15,400.00
15,400.00
- ทรายหยาบรองก้นหลุม
คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
งานไม้แบบ
-ไม้แบบ
-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ - ตะปูยัดไม้แบบ
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น)
2.26 | ลบ.ม.
2:26 ลบ.ม.
957.95
2,164.97
104.00
235.04
2,400.01
1,610.00
3,638.60
426,00
962.76
4,601.36
471.88 ตร.ม.
139.00 65,591.32
65,591.32
330.32 | ลบ.ฟ.
400,00
132,126.40
132,126.40
99.09 | ลบ.ฟ.
400.00
39,637.92
39,637.92
117,97 ทค.
44.40
5,237,87
5,237.87
417:72 กก.
25.67
10,722.92
4.40
1,837.95
12,560.87 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก.
กก./เส้น
3,324.42 กก.
23.57
78,372.46
4.40
14,627.45
92,999.92 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD,40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
6,812.55 ก.
22.14
150,863.05
3.60
24,525.19
175,388.25 - ลวดผูกเหล็ก
304.11 กก. - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
107.74 ลบ.ม.
ผิวบันไดทรายล้าง
567.49 ตร.ม.
46.73
2,848.60
310.00
14,211.03
306,908.16
175,921.90
14,211.03
519.00 55,917.06 104.00 59,018.96 234,940.86
362,825.22
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
Do thesm
か
919,805.28
238,115.73 1,157,921.02
Рельный
ปร.4 แผ่นที่ 1 / 45
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ลําดับที
รายการ
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 2 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
1
หมวดงานก่อสร้าง
1,2
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST1 ช่วงที่ 2
ม
- งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1
- ทรายหยาบรองก้นหลุม
395,00 ม.
1,382:50
ตร.ม.
40.00
55,300.00
55,300.00
ตะปูยึดไม้แบบ
คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
งานไม้แบบ
- ไม้แบบ
- ไม้คร่าว ดไม้แบบ
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )
7:93 ลบ.ม.
7.93 ลบ.ม.
957.95
1,610.00
7,600.38
12,773.74
1,525.72 ตร.ม.
104.00
426.00 3,379.88
139.00 212,075,08
825.14
8,425.51
16,153.62
212,075.08
1,068:00 | ลบ.ฟ.
400.00
427,201.60
427,201.60
32040 | ลบ.ฟ.
400.00
128,160.48
128,160.48
381.43
กก.
44.40
16,935.49
16,935.49
1,488:11❘ nn.
25.67
38,200.40
4.40
6,547.69
44,748.09 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
11,934.06 กก.
23.57
281,342.67 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD,40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)
24,411.66 กก.
22.14
540,592.85
4.40 52,509.85
3.60 87,881.99
333,852.52
628,474.83 - ลวดผูกเหล็ก
- ผิวบันไดทรายล้าง
1,090.37 กก.
46.73
50,953.07
50,953.07
-คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
385.03 ลบ.ม.
2,848.60 1,096,796.46
519.00
2,037.81 | ตร.ม.
310.00 631,719.55
104.00
199,830,57
211,931.72 843,651.27
1,296,627.03
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
2
3,232,276.68
830,281.91 4,062,558.59
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
สําคับที
2
2.1
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST2 ช่วงที่ 1
งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1 - ทรายหยาบรองก้นหลุม
- คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
-งานไม้แบบ - ไม้แบบ
-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
ตะปูยึดแบบ - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น )
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น ) ลวดผูกเหล็ก
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
-ผิวบันไดทรายล้าง
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
ปร.4 แผ่นที่ 3 / 45
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
107:00 ม.
374.50 ตร.ม.
40,00 14,980.00
14,980.00
2:20
ลบ.ม.
957.95
2,107.49
104.00
228.80
2,336.29
2:20
ลบ.ม.
1,610.00
3,542.00
426.00
937,20
4,479.20
439:40 ตร.ม.
139.00 61,076.74
61,076.74
307:58 ลบ.ฟ.
400.00
123,032.28
123,032.28
92:27 | ลบ.ฟ.
400.00
36,909.68
36,909.68
109.85
กก.
44.40
4,877.35
4,877.35
422:66
กก.
25.67
10,849.78
4.40
1,859.69
12,709.47
2,571.45 กก.
23.57
60,621.31
4.40
11,314.37
71,935.69
6,579.84 กก.
22.14
274.54 กก.
159:39 ลบ.ม.
535.00 ตร.ม.
46.73
2,848.60
310.00
145,709.70
12,829.20
454,032.66
165,850.00
3.60 23,687.43
169,397.13
12,829.20
519.00 82,722.37 536,755.03 104.00 55,640.00 221,490.00
n
1,020,361.44
Я
252,446.61 | 1,272,808.05
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
ปร.4 แผ่นที่ 4 / 45
แบบเลขที่ -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
2
หมวดงานก่อสร้าง
2.2
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST2 ช่วงที่ 2
103.00 ม. - งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1
ทรายหยาบรองก้นหลุม
คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
364.00 | ดร.ม.
40.00
14,560,00
14,560.00
2:09 ลบ.ม.
957.95
2,002.12
104.00
217.36
2,219.48
2:09 ลบ.ม. 1,610.00
3,364.90
426,00
890.34
4,255.24
-งานไม้แบบ - ไม้แบบ
420199 ตร.ม.
139.00 58,516.92
58,516.92
294.69 | ลบ.ฟ.
400.00
117,875.80
117,875.80 - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
88:41 ลบ.ฟ.
400.00
35,362.74
35,362.74
ตะปูยึดไม้แบบ
105,25 กก.
44.40
4,672.93
4,672.93 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)
395.10 กก.
25.67
10,142.49
4.40
1,738.46
11,880.95
2,498:59 กก.
23.57
58,903.80
4.40 10,993.82
69,897.62 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD,40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
6,421,48 คก.
22.14
142,202.81
3.60 23,117.33
165,320.14 - ลวดผูกเหล็ก
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
267:60 กก.
153.15 ลบ.ม. - ผิวบันไดทรายล้าง
515.00 | ตร.ม.
46.73
2,848.60
310.00
12,505.05
436,268.79
159,650.00
12,505.05 519.00 79,485.89 515,754.68 104.00 53,560.00 213,210.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
982,951.43
243,080.11 1,226,031.54chri я ประมาณราคา กลุ่มงาน งานอาคาร โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569 ลําดับที รายการ 3 3.1 หมวดงานก่อสร้าง แบบเลขที ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST3 ช่วงที่ 1
- งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1
ทรายหยาบรองก้นหลุม
334.00 ม. - คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
-งานไม้แบบ
-ไม้แบบ - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
- ตะปูยึดไม้แบบ
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น) - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
601.20 ตร.ม.
6.71 ลบ.ม.
6.71 ลบ.ม.
1,012;99 ตร.ม.
40.00
24,048,00
24,048.00
957.95
1,610.00
6,431.68
10,809.54
104.00
698.26
7,129.93
426.00
2,860.16
13,669,70
139.00 140,805,89
140,805.89
709.09 | ลบ.ฟ.
400.00
283,637,76
283,637.76
212;73 | ลบ.ฟ.
400.00
85,091.33
85,091.33
253.25 กก.
44.40
11,244.21
11,244.21
1,586,67 กก.
25.67
40,730.34
4.40
6,981.33
47,711.67
4,756,02 กศ.
23.57
112,122.05
4.40 20,926.48
133,048.53 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD,40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
14,117.66 กศ.
22.14
312,633.71
3.60 50,823.59
363,457.31
ลวดผูกเหล็ก - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
- ผิวบันไดทรายล้าง
566,21 กก.
195.66 ลบ.ม.
885.10 ตร.ม.
46.73 26,459,02 2,848.60 557,345.68 310.00 274,381.00
26,459.02
519.00 101,545,46
658,891.15
104.00 92,050.40 366,431.40
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
1,720,886.32
ก
!-
र्ह
440,739,57 | 2,161,625.90
ในส
ปร.4 แผ่นที่ 5 / 45
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ปร.4 แผ่นที 6 / 45
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
3
หมวดงานก่อสร้าง
3.2
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST3 ช่วงที่ 2
งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1
86.00 ม.
154.80
ตร.ม.
40.00
6,192,00
6,192.00
ทรายหยาบรองก้นหลุม - คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
1.75 ลบ.ม.
1.75 ลบ.ม.
957.95
1,680.24
104.00
182.42
1,862.66
1,610.00
2,823,94
426.00
747.20
3,571.14 - งานไม้แบบ
- ไม้แบบ
263.15 ตร.ม.
139.00 36,578.13
36,578.13
184.21 ลบ.ฟ.
400.00
73,682.56
73,682.56
-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
ตะปูยึดไม้แบบ
55.26 | ลบ.ฟ.
400.00
22,104,77
22,104.77
65.79 กก.
44.40
2,920.99
2,920.99
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น ) - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
386.39 กก.
25.67
9,918.70
4.40
1,700.10
11,618.80
1,185.95 กก.
23.57
27,958.48
4.40
5,218.18
33,176.66 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น ) - ลวดผูกเหลัก
3,717:91 กก.
22.14
82,332.52
3.60 13,384.46
95,716.98
147:12 กก.
46.73 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
50.56 ลบ.ม. 2,848.60 - ผิวบันไดทรายล้าง
227:90 ทร.ม.
310.00
6,874.72
144,036.61
70,649.00
6,874.72
519.00 26,242.72
170,279.33
104.00 23,701.60 94,350.60
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
444,982.53
де
113,946.81 558,929.33
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
รายการ
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
จํานวนเงิน
(บาท)
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
ปร.4 แผ่นที่ 7 / 45
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
3
หมวดงานก่อสร้าง
3.3
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST3 ช่วงที่ 3
253.00 ม.
งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1
455.40 ตร.ม.
40.00 18,216.00
18,216.00
ทรายหยาบรองก้นหลุม
คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
- งานไม้แบบ
- ไม้แบบ
5.09 | ลบ.ม.
5.09 ลบ.ม.
766.54 ตร.ม.
957.95
1,610.00
4,879,80
8,201,34
104,00
426.00
529.78
2,170.04
5,409.57
10,371.38
139.00 106,549.06
106,549.06
536.58 | ลบ.ฟ.
400.00
214,631.20
214,631.20
-ไม้คราวยีดไม้แบบ - ตะปูยึดไม้แบบ
16097 | ลบ.ฟ.
400.00
64,389.36
64,389.36
191.64 กก.
44.40
8,508.59
8,508.59
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น } เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น ) - ลวดผูกเหล็ก
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1,099.77
กก.
25.67
28,231,44
4.40
4,838.97
33,070.41
3,485.17
กก.
23.57
82,162.19
4.40
15,334.77
97,496.96
10,819.33 | กก.
22.14
239,592.60
3.60 38,949.60
278,542.20
429.14 | กก.
147:92 ลบ.ม.
ผิวบันไดทรายล้าง
670145 ตร.ม.
46.73
2,848.60
310.00
20,053,49
421,370.61
207,839.50
20,053.49
519.00 76,771.52 104.00 69,726.80 277,566.30
498,142.13
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
1,299,860.12
333,086.53 1,632,946.65
(
2
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ล่าดับที
รายการ
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 8 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
หมวดงานก่อสร้าง
4
งานก่อสร้างทางดินเท้าช่วงล่างใหม่
755.50 ม.
- งานก่อสร้างนั่งร้านชั่วคราว
1,511.00 ตร.ม. 200.00
302,200.00
60,00 - ดินเดิมถมทับแน่น
- งานรื้อถอนนั่งร้านชั่วคราว
งานตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. 0.22 x 0.22 x 10.00 m. - งานตัด สกัดหัวเสาเข็ม
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1,511.00 | ตร.ม.
503.67 ต้น
503.67 ทน
1,264.91 | ลบ.ม.
2,415.00 1,216,355.00
151.10 ลบ.ม. - ตะแกรงไวท์เมช หล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม
1,511.00 ตร.ม.
2,848.60
33.00
430,423.46
49,863.00 - งานไม้แบบ
75.55 ตร.ม.
90,660.00 392,860.00 25.00 37,775.00 37,775.00 452.00 227,657.33 1,444,012.33 200.00 100,733.33 100,733.33 112.00 141,670.03 141,670.03 327.00 49,409.70 479,833.16 5.00 7,555.00 57,418.00 139.00 10,501.45
10,501.45
-ไม้แบบ
52,89 | ลบ.ฟ. - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
15.87 | ลบ.ฟ.
400.00
400.00
21,154,00
21,154.00
6,346.20
6,346.20 - ตะปูยึดไม้แบบ
18:89 กก.
44.40
838.61
838.61
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
2,027,180.27
665,961.85 2,693,142.11
TMINE
дж
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
หมวดงานก่อสร้าง
5
งานคอนกรีตพิมพ์ลายผิวทางเท้า
755.50 ม.
-งานทําคอนกรีตพิมพ์ลายผิวทางเท้าด้านล่างทีทําใหม่
1,511.00 ตร.ม.
375.00
566,625.00
175.00 264,425.00 831,050,00
6
งานปรับปรุงผิวหน้าเขื่อนเรียงหิน
งานจัดเรียงหินเดิม และเสริมหินบางส่วน
2,079.00 $15.21.
245.00
509,355.93
150.00 311,850.57 821,206,50
พร้อมดาดคอนกรีตหน้าเขื่อนใหม่ ทําลายหินเลียนแบบ - งานคาดคอนกรีตหน้าเขื่อนเรียงหินเดิม ทําลายหินเลียนแบบ
43.75 ลบ.ม.
2,848.60
124,626.25
306.00 13,387.50 138,013,75
7
งานป้ายสวน
งานติดตั้งป้ายสวน รายละเอียดตามแบบ - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1.00 ป้าย
28.06 ลบ.ม.
200,000.00
2,848.60
200,000.00
79,943.11
200,000.00 รวมค่าแรง
519.00 14,565.22
94,508,33
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
1,480,550.29
604,228.28 2,084,778.57
q
Рентный.
ปร.4 แผ่นที่ 9 / 45
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
d
ลําดับที
8
งานปรับปรุงลานพญานาค
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที่
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ปร.4 แผ่นที่ 10 / 45
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
·
- รื้อผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย,ผิวพื้นทรายล้าง และแลมป์ผิวทรายล้างเดิม ขึ้นไป ขัดทําความสะอาดผิวบันไดทรายล้างเดิม (บริเวณข้างอาชีวะ) พร้อมเคลือบเงา
59.73 ลบ.ม.
70.00
4,181.21
4,181.21
250,00 ตร.ม.
150.00
37,500.00
งานขัดผิว ทําสี เคลือบองค์ปูไหลคํามาใหม่
- ขัดทําความผนังค.ส.ล. และผนังน้ําพุ 3 ชั้น เดิม
1.00
233.19 ตร.ม.
งาน 686,000.00
686,000.00
37,500.00
686,000.00
10.00
2,331.90
2,331.90
-ทาสีนําอะคลิริค ผนัง ค.ส.ล. เติม
178,95 ตร.ม.
47.00
8,410.65
34.00
6,084,30
14,494.95 - ทาสีน้ํามัน ผนังน้ําพุ 3 ชั้น เติม
54.24 ตร.ม.
36.00
1,952.64
30.00
1,627.20
3,579.84 - เคลือบน้ํายากันตะไคร่น้ํา ผนัง ค.ส.ล. และผนังน้ําพุ 3 ชั้น เดิม
233.19 ตร.ม.
150.00
34,978.50
20.00 - พื้นปูกระเบื้อง ผิวหยาบ
พื้นปูกระเบื้องแท่นวางของ
ทาสีน้ําอะคลิริค ขอบคันหิน - แลมป์คอนกรีดผิวขัดหยาบ กรีดร่องก้างปลา
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
-ลวดผูกเหล็ก
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
2,031.09 ตร.ม.
366.00
743,378.94
4,663.80 222.00 450,901.98 1,194,280.92
39,642.30
27:17 ตร.ม.
367.00
9,971.39
223.00
15.85
ตร.ม.
47.00
744.95
34.00
6,058.91
538.90
16,030.30
1,283.85
9.50 ตร.ม.
45.00
427.37
427.37
45.49
กก.
23.57
1,072.39
4.40
200.15
1,272.54
1.36 กก.
1.42 ลบ.ม.
46.73
2,848.60
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
63.77
4,057.97
1,486,573.23
63.77
519,00
739.34
4,797.31
514,515.71 2,001,088.94
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
สําดับที
9
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
ปร.4 แผ่นที่ 11 / 45
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
และค่าแรงงาน
(บาท)
งานซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณลานพญานาค - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )
23.00
ต้น
67:85 กศ.
25.67
1,741.74
4.40
298,54
2,040.28 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR,24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น ) ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 120 x 240 ซม. ตาตะแกรง ขนาด 12.0x30.5 มม.
66.24
กก.
23.57
1,561.59
4.40
291.46
1,853.05
55.20
ตร.ม.
342.01
18,879.17
10.00
552.00
19,431,17
ผนังก่ออิ มอญ
งแผ่น
17.41 ตร.ม.
208.93
3,637.66
94.00
1,636.63
5,274.29 - ไม้อัด หนา 10 mm,
2:99 ตร.ม.
131.00
391.69
391.69 - ฉาบปูนเรียบ
19:09 ดร.ม.
84.00
1,603.56
95.00
1,813,55
3,417.11
-บัวตกแต่ง ขนาด 0.05×0.05 ม.
94.07 ม.
60.00
5,644,20
40.00
3,762.80
9,407.00 - บัวตกแต่ง ขนาด 0.10x0.05 ม.
42.09 ม.
120.00
5,050,80
40.00
1,683.60
6,734.40
สีนํ้ามัน (รองพื้น1เทียว+สีจริง2เที่ยว)
853.30 ตร.ม.
62.00
52,904.60
38.00
32,425.40
85,330.00
สีน้าอะครีลิค 100% ทาภายนอก (รองพื้นเที่ยวสีจริงเทียว)
18.40
ตร.ม.
43.00
791.20
34.00
625.60
1,416.80
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
92,206.20
43,089.58 135,295.78
Я
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ล่าดับที
10
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
ปร.4 แผ่นที่ 12 / 45
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
และค่าแรงงาน
(บาท)
(บาท)
งานราวกันตก บริเวณลานพญานาค - งานรื้อราวกันตกอลูมิเนียมเดิม ลานพญานาค (เก็บ) เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (ต้นดอกไม้ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (แนวนอน)
23.00 ชุด
11.00 เมตร
35.00
385.00
385.00
25.24 กก.
37.38
943.64
10.00
252.42
1,196,06
24.64
กศ.
37.38
921.25
10.00
246.43
1,167.68 - เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (แนวตั้ง) เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.2 มม.
20.54
กก.
37.38
767.71
10.00
205.36
973.06
2:82
กก.
28.77
81.23
10.00
28.24
109,46
เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 1.6 มม.
0.19
กก.
32.03
6.06
10.00
1.89
7.95
เพลทเหล็ก ขนาด 2"x2" หนา 4 mm. - สีน้ํามัน (รองพื้น1เที่ยว+สีจริง2เที่ยว)
3.68
กศ.
79.68
293.22
10.00
36.80
330.02
76.82
ตร.ม.
62.00
4,762.84
38.00
2,919.16
7,682.00 - Accessories (อุปกรณ์ประกอบ
23.00
L/S
500.00
11,500.00
11,500.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
i
19,275.95
4,075.29
23,351.24
!
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ลา บท
รายการ
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 13 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
หมวดงานก่อสร้าง
11 งานระบบไฟฟ้า ซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณลานพญานาค
- ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว
252:56 ม.
29.66
7,490.93
22.00
5,556.32
13,047.25 - สาย THW 25 ตร.มม.
- ชุดเบรกเกอร์ 15 แอมป์ พร้อมฝาครอบ
- อุปกรณ์ ข้อต่อ และยึดแขวนท่อ
- โคมไฟส่องต้นไม้พร้อมขาปัก LED SW
757:68❘ J.
9.01
6,826.70
7.00
5,303.76
12,130.46
1.00
ชุด
159.00
159.00
50.00
50.00
209.00
1.00 งาน
4,342.99
46.00 ชุด
188.00
4,342.99
8,648.00
115.00
5,290.00
4,342.99
13,938.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
علم
27,467.61
16,200.08
43,667.69
!
К
แ
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที่
ปร.4 แผ่นที่ 14 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
12
งานซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณรอบกุดป่อง
276.00
ต้น
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น)
814.20 กก.
25.67
20,900.85
4.40
3,582.48
24,483.33
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)
794.88 กก.
23.57
18,739.11
4.40
ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 120 x 240 ซม. ตาตะแกรง ขนาด 120x30.5 มม.
662:40 ตร.ม.
342.01
226,550.00
10.00
3,497,47 22,236.59 6,624.00 233,174.00
-ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น
208:93 ตร.ม.
208.93
43,651.86
94.00
19,639.61
63,291.47
- ไม้อัด หนา 10 mm.
35.88
ตร.ม.
79.16
2,840.22
2,840.22 - ฉาบปูนเรียบ
229:08 ตร.ม.
84.00
19,242.72
-บัวตกแต่ง ขนาด 0.05 0.05 ม.
1,128:84 ม.
60.00
67,730.40
-บัวตกแต่ง ขนาด 0.10x0.05 ม.
505.08 ม.
120.00
J - สีน้ํามัน (รองพื้น1เที่ยวสีจริง2เที่ยว)
10,239:60
ตร.ม. - สีน้ําอะครีลิค 100% ทาภายนอก (รองพื้นเที่ยวสีจริง2เที่ยว)
220.80
ตร.ม.
62.00
43.00
60,609.60
634,855.20
9,494.40
95.00 21,762.60 41,005.32 40.00 45,153.60 112,884.00 40.00 20,203.20 80,812.80 38.00 389,104.80 1,023,960.00 34.00 7,507.20 17,001.60
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
1,104,614,37
517,074.96 | 1,621,689.33
дя
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ล่าดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
13
งานราวกันตก บริเวณรอบกุดป่อง (ชุดละ 5.00 เมตร ) งานรื้อราวกันตกอลูมิเนียมเดิม รอบกุดป่อง (เก็บ) - เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (ต้นดอกไม้) เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (แนวนอน) - เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (แนวตั้ง)
- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.2 มม.
- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 1.6 มม.
เพลทเหล็ก ขนาด 2"x2" หนา 4 mm.
-สีน้ํามัน (รองพื้น 1 เที่ยวสีจริง2เที่ยว)
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
ปร.4 แผ่นที่ 15 / 45
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
269:00 ชุด
435.00 เมตร
35.00 15,225.00
15,225.00
1,309:13
กก.
37.38
48,940.64
10.00
13,091.33
636.63
กก.
37.38
23,799.90
10,00
62,031.97
6,366.33 30,166.23
860.80
กศ.
37.38
32,180.15
10.00
8,608.00
40,788.15
1,812:16
คก.
28.77
52,128.61
10.00
18,121.63
70,250.25
928:32 กก.
32.03
29,737.15
10.00
9,283.19
39,020.34
807,00 กก.
79.68
64,301.76
10.00
8,070.00
72,371.76
898:46
ตร.ม.
58.00
52,110.68
38.00 34,141.48
86,252.16
303,198.89
112,906.97 416,105,86
ᄒ
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
14
งานปรับปรุงศาลาแดง
.
14.1
งานรอถอน
แบบเลขที่ -
ปร.4 แผ่นที่ 16 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
และค่าแรงงาน
(บาท)
(บาท)
งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก ขนไป
390:67
ตร.ม.
70.00
27,346.90
27,346.90
งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ขึ้นไป
390,67
ตร.ม.
30.00
11,720.10
11,720.10
งานรื้อถอนผนังซีเมนบอร์ด ขนไป
26.42
ตร.ม.
30.00
792.60
792.60
- งานรื้อถอนสกัดเสาโครงสร้าง คสล. ขนไป
0186
ลบ.ม.
600.00
518.40
518.40
งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า เก็บ
12.00
ชุด
35.00
420.00
420.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
i
Я
40,798.00 40,798.00
แน
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ 2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
14
14.2
งานปรับปรุงศาลาแดง(ต่อ)
งานเทเสา ค.ส.ล. ตามแบบ
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที -
d
ปร.4 แผ่นที่ 17 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
รวมค่าวสด
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
- งานไม้แบบ
193.60 ตร.ม.
139.00
26,910.40
26,910.40 - ไม้แบบ
132:00 | ลบ.ฟ.
400.00
52,800.00
52,800,00
-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
39:60 | ลบ.ฟ.
400.00
15,840.00
15,840.00
-ตะปูยึดไม้แบบ
48.40
กก.
44.40
2,148.96
2,148.96
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
321.90
กก.
23.57
7,588.62
4.40
1,416.34
9,004.96
เหล็กเส้นกลมผิว ข้ออ้อย SD,40 ขนาด 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )
606.90
กก.
22.16
13,450.99
3.10
1,881.38
15,332.37 - ลวดผูกเหล็ก
27:86
กก.
46.73 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
28:06
ลบ.ม.
2,848.60
1,302.07
79,943,11
1,302.07
519.00 14,565.22
94,508.33
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
so shopsom spons
Th
173,073,75
44,773.34 217,847.09
2
tunh
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
14
14.3
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
งานปรับปรุงศาลาแดง (ต่อ)
งานตกแต่งเสา - งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายนอกอาคาร
- บัวปูนปั้น ขนาด 0.15×0.26×0.5 ม.
- บัวปูนปั้น ขนาด 0.15x0.25x0.5 ม.
- บัวปูนปั้น ขนาด 0.15x0.35x0.65 ม.
สีน้ําอะครีลิค 100% ทาภายนอก (รองพื้น 1 เที่ยวสีจริง เที่ยว
14.4 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ - ท่อเหล็กกลมผิวดําา ชนาด 2 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.
-แป เหล็กกล่อง 25x25x1.60 mm,
สีรองพืนกันสนิม
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
แบบเลขที่ -
ปร.4 แผ่นที่ 18 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน หน่วย
รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
186.76 ตร.ม.
84.00
15,687.84
115.00
21,477.40
37,165.24
48:00 ม.
150.00
7,200.00
55.00
2,640.00
9,840.00
16.00
ม.
150.00
2,400.00
55.00
880.00
3,280.00
89:60 ม.
150.00
13,440.00
55.00
4,928,00
18,368.00
293.16
ตร.ม.
44.00
12,899.04
34.00
9,967,44
22,866.48
3,534.72 กก.
30.16
2,983.90 กก.
27.89
204.93
ตร.ม.
37.00
106,621.78
83,209.21
7,582.41
10.00 35,347.20 141,968.98 10.00 29,839,00 113,048.21 35.00 7,172.55 14,754.96
A
249,040.28
112,251.59 361,291.87
2
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ล่า บท
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
14
งานปรับปรุงศาลาแดง(ต่อ)
14.5
งานมุงหลังคา - ปูกระเบื้องว่าว ขนาด 9"
-ครอบสัน - เชิงชายไม้สําเร็จรูป 17 x 150 x 3050 มม.
14.6 - สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี 1.2x2.4 m. หนา 0.32 mm.
งานระบบไฟฟ้า - ชุดราง LED 1x9W (60 ซม.)
สาย thw 2x1.5 square mm. - Photo switch แสงแดด
- บล็อกพักลายไฟ 2*4
-อุปกรณ์อืนๆ
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
ปร.4 แผ่นที่ 19 / 45
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
901.56 ตร.ม.
375,00
338,085.00
70.00
63,109.20
401,194.20
75.10
ม.
25.00
1,877.50
1,877.50
98:80 ม.
72.00
7,113.60
73.00
901.56 ตร.ม.
138.19
124,585.27
23.00
7,212,40
20,735.88
14,326.00
145,321.15
12,00 ตัว
108.00
1,296.00
115.00
1,380.00
2,676.00
100.80
ม.
15.00
1,512.00
7,00
705.60
2,217.60
2,00 ตัว
159.00
318.00
30.00
60.00
378.00
4.00
ตัว
23.00
92.00
80.00
320.00
412.00
1.00
งาน
965.40
965.40
965.40
475,844.77
93,523.08 569,367.85
Я
Jaunum
$
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ล่าคับที
รายการ
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 20 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
หมวดงานก่อสร้าง
15
งานลานออกกําลังกาย
150.00 ดร.ม.
-งานไม้แบบ
7.00 ตร.ม.
139.00
973,00
973.00
-ไม้แบบ
4.90 | ลบ.ฟ.
400.00
1,960.00
1,960.00
- ไม้คราวยึดไม้แบบ
1.47 | ลบ.ฟ.
400.00
588.00
588.00 - ตะปูยึดไม้แบบ
1.75
กก.
44.40
77.70
77.70 - ตะแกรงไวท์เมช หลัก 0 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.
150.00
ตร.ม.
33.00
4,950,00
5.00
750,00
5,700.00 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
15:00 ลบ.ม.
2,848.60
.
แผ่นพลาสติกปูกันซึม
150.00
ดร.ม.
7.00 - นํ้ายากัน น
- ทําผิวขัดหยาบ
78:60 ลิตร
150.00
43.00
42,729.00
1,050.00
3,379.80
327.00
4,905.00
47,634.00
1,050.00
3,379.80
ตร.ม.
30.00
4,500,00
4,500.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
so
54,734.50
11,128.00 65,862,50
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลาคบท
รายการ
แบบเลขที -
ปร.4 แผ่นที่ 21 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
หมวดงานก่อสร้าง
16
งานก่อสร้างศาลานผึ้ง
2:00
หลัง
16.1
งานรื้อศาลาริมนํ้า
2:00
หลัง
16.2
งานฐานราก - งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน
ทรายหยาบรองก้นหลุม
คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม - ปริมาณงานไม้แบบ
-ไม้แบบ
-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
ตะปูยึดไม้แบบ
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น) - ลวดผูกเหล็ก
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
15,000.00
30,000.00
30,000.00
2:00 ลบ.ม.
112.00
224.00
224.00
0.10
ลบ.ม.
957.95
95.80
104.00
10.40
106.20
0.10 ลบ.ม.
1,610.00
161.00
426.00
42.60
203.60
2,00
ตร.ม.
139.00
278.00
278.00
1.40 | ลบ.ฟ.
400.00
560.00
560.00
0,42 | ลบ.ฟ.
400.00
168.00
168.00
0.50 กก.
44.40
22.20
22.20
216.81
กก.
22.14
4,801.32
3.30
715,49
5,516.80
6.50
กศ.
46.73
2:00
ลบ.ม.
2,848.60
303.95
5,697.20
11,809.46
303.95
519.00
1,038.00
32,308.49
6,735.20
44,117.95
ราค
1
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ล่าทันที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
16
งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
16.3
งานเสาตอม่อ
ปร.4 แผ่นที่ 227 45
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน - ปริมาณงานไม้แบบ
4.80
ตร.ม.
139.00
667.20
667.20 - ไม้แบบ
3.36 | ลบ.ฟ.
400.00
1,344.00
1,344,00 - โม้คร่าวยึดไม้แบบ
-ตะปูยึดไม้แบบ
-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
1.01 | ลบ.ฟ.
400.00
403.20
403.20
1.20 กก.
44.40
53.28
53.28
27.34
กก.
23.57
644.47
4,40
120.28
764.75 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น )
30:97 กก.
22.14
685.90
3.30
102.21
788.11
ลวดผูกเหล็ก
1.75 ภก.
46.73
81.75
81.75
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
0.24 ลบ.ม.
2,848.60
683.66
519.00
124.56
808.22
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
Cas thrisem..
3,896.26
1,014.26
4,910.52
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลา บท
ส้
16 งานก่อสร้างศาลานฝัง (ต่อ)
16,4
งานเสา - ปริมาณงานไม้แบบ
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที 23 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
22:08
ตร.ม.
139.00
3,069.12
3,069.12
T
ไม้แบบ
15.46
ดร.ม.
400,00
6,182.40
6,182.40
-ไม้คราวยึดไม้แบบ
-ไม้ค่ายันไม้แบบ
4.64 | ลบ.ฟ.
400.00
1,854.72
1,854.72
23,000 ต้น
28.00
644,00
644.00 - ตะปูยึดไม้แบบ
5.52
กก.
44.40
245.09
245.09
π
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 9 มม. ( 4,99 กก./เส้น)
82:01
คก.
23.57
1,933.41
4.40
360.85
2,294.26
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD,40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
106.86
กก.
22.14
2,366.36
3.60
384.69
2,751.05
ลวดผูกเหล็ก
5.67 กก.
46.73
264.78
264.78 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1.10 ลบ.ม.
2,848.60
3,144.85
519.00
572.98
3,717.83 - งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง
22.08 ตร.ม.
84.00
1,854.72
115.00
2,539.20
4,393.92
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
18,490.33
6,926.84
25,417.17
}
вигнет
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
16
งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
16.5
งานคาน - งานขุดหลุมฐานรากและผมคืน
ทรายหยาบรองก้นหลุม
คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
- ปริมาณงานไม้แบบ
-ไม้แบบ - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
- ตะปูยึดไม้แบบ
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น)
เหล็กเส้นกลมผิว ข้ออ้อย 50.40 ขนาด 16 มม. (15.8 กก./เส้น) ลวดผูกเหล็ก - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
แบบเลขที -
ปร.4 แผ่นที่ 24 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
2:02
ลบ.ม.
112.00
225.79
225.79
0125 ลบ.ม.
0.25 ลบ.ม.
957.95
241.40
104.00
26.21
267.61
1,610.00
405.72
426.00
107.35
513.07
20.16 ตร.ม.
139,00
2,802.24
2,802.24
14.11 | ลบ.ฟ.
400,00
5,644.80
5,644.80
4.23 | ลบ.ฟ.
400.00
1,693.44
1,693.44
5.04
กก.
44.40
223.78
223.78
108.92
กก.
23.57
2,567.80
4.40
479.26
3,047.06
176.78
กก.
22.35
3,951.18
3.60
636.42
4,587.60
8.57 กก.
46.73
400.53
400.53
2.02 | ลบ.ม.
2,848.60
5,742,78
519.00
20,871.44
1,046.30
5,323.57
6,789.08
26,195.01
Я
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
หมวดงานก่อสร้าง
16
งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
16.6
งานพื้น GS
ทรายถมอัดแน่น
0.90 คบ.ม.
957.95
862.16
112.00
100.80
962.96 - แผ่นพลาสติกปูกันซึม
18.00
ตร.ม.
7.00
126.00
126.00 - ตะแกรงไวท์เมช หล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม
18:00 ตร.ม.
33.00
594.00
5.00
90.00
684.00 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1.80 ลบ.ม.
2,848.60
5,127.48
519.00
934.20
6,061.68
-ทําผิวขัดหยาบ
18:00
ตร.ม.
30.00
540.00
540.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
6,709.64
1,665.00
8,374.64
2
Я
faunum.
ปร.4 แผ่นที่ 25 / 45
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลาบท
รายการ
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 26 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคาหน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
หมวดงานก่อสร้าง
16 งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
16.7 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
- แป ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.6 มม. จันทัน ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด 2 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.
465.60❘ nn.
35.24
16,406.86
10.00
4,656.00
21,062.86 รวมลวดเชื่อม
232:00
กก.
30.16
6,998.08
10.00
2,320.00
9,318.08 | รวมลวดเชื่อม - อกไก่ ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.
199:20
กก.
29.19
5,814,97
10.00
1,992.00
7,806.97 | รวมลวดเชื่อม
จันทัน ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด 2 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.
174.00 กก.
30.16
5,248.56
10.00
1,740.00
6,988.56 | รวมลวดเชื่อม
ตั้ง ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.
x 4
149:40
คก.
29.19
4,361,23
10.00
1,494.00
5,855.23 | รวมลวดเชื่อม - อะเล ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.
348:60
กก.
29.19
10,176,20
10.00
3,486.00
13,662.20 | รวมลวดเชื่อม
สะพานอกไก่ ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.
99.60
กก.
29.19
2,907.49
10.00
996.00
3,903.49 รวมสวดเชื่อม
แผ่นเหล็ก หนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.
15.36 กก.
86.16
1,323.36
10.00
153.60
1,476.96 | รวมลวดเชื่อม
- พุกเหล็ก 0 9 มม.
122,88
ตัว
25.00
3,072.00
3,072.00 - สีรองพื้นกันสนิม
119:16 ตร.ม.
37.00
4,408.92
35.00
4,170.60
8,579.52 - ปูนนอน-ชริ้งค์ เกร้าท์
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
4.00
ถุง
330.00
1,320.00
99.00
396.00
1,716.00
62,037.67
21,404.20
83,441.87كم Я fernen. กลุ่มงาน งานอาคาร ประมาณราคา โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559 ลําดับที 16 งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ) รายการ หมวดงานก่อสร้าง แบบเลขที - ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ จํานวน หน่วย จํานวนเงิน ราคา/หน่วย ราคา/หน่วย (บาท) จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ และค่าแรงงาน 16.8 - ปูกระเบื้องว่าว ขนาด 9"
99:28 ดร.ม.
375.00
37,230.00
70.00
6,949,60
44,179.60
-ครอบสัน
18:08 ม.
25.00
452.00
452.00 - ครอบข้าง
59:20 ม.
25.00
1,480.00
1,480.00 - ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม.
10.96
ตร.ม.
246.00
2,696.16
95.00
1,041.20
3,737.36 - สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี 1.2x2.4 m. หนา 0.32 mm.
99:28
ตร.ม.
138.19
13,719.36
23.00
2,283.44
16,002,80
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
25
55,577.52
10,274.24
65,851.76
แพ
ปร.4 แผ่นที 27.7 45
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที่
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
ปร.4 แผ่นที่ 28 / 45
แบบเลขที
d
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
16.9
16 งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
งานซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น)
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
4.00
11.80
กศ.
25.67
302,91
4.40
51.92
354.83
11.52 กก.
23.57
271.58
4.40
50.69
322,27 - ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 120 x 240 ซม. ตาตะแกรง ขนาด 12.0X30.5 มม.
9:60 ตร.ม.
342.01
3,283.33
10.00
96.00
3,379.33
ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น
-ไม้อัด หนา 10 mm.
..
ฉาบปูนเรียบ
3.03 ตร.ม.
298.00
902.34
94.00
284.63
1,186.98
0.52
ตร.ม.
79.16
41.16
41.16
3.32
ตร.ม.
84.00
278.88
95.00
315.40
594,28 - บัวตกแต่ง ขนาด 0.05 0.05 ม.
16.36
ม.
60.00
981.60
40.00
654.40
1,636.00
-บัวตกแต่ง ขนาด 0.10×0.05 ม.
7:32
ม
120.00
878.40
40.00
292.80
1,171.20 - สีน้ํามัน (รองพื้น 1 เที่ยวสีจริง2เที่ยว)
148:40
ตร.ม.
58.00
8,607.20
38.00
5,639,20
14,246.40 - สีน้ําอะครีลิค 100% ทาภายนอก (รองพื้น1เที่ยวสีจริง2เที่ยว)
3.20
ตร.ม.
44.00
140.80
34.00
108.80
249.60
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
15,688.21
7,493.84
23,182.05
Реальный
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมวณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 29 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
16
งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
16.10 | งานราวกันตก
6.00 ชุด
เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (ต้นดอกไม้)
241.92
กก.
37.38
9,043.94
10.00
2,419.20
11,463.14
เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 12x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (แนวนอน)
120.96
กก.
37.38
4,521.97
10.00
1,209.60
5,731.57
เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (แนวตั้ง)
120.96
กก.
37.38
4,521.97
10.00
1,209.60
5,731.57
เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.2 มม.
546.48
กศ.
28.77
15,720.02
10.00
5,464.80
21,184,82
-เพลทเหล็ก ขนาด 1"x1" หนา 4 mm. - สีน้ํามัน (รองพื้น 1 เที่ยวสีจริง เหี่ยว)
0.05 กก.
79.68
3.59
10.00
0.45
4.04
60.00
ตร.ม.
58.00
3,480.00
38.00
2,280.00
5,760.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
37,291.48
12,583.65
49,875.13
No q
витный.
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
16 งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
16.11 | งานระบบไฟฟ้า - โคมไฟดาวน์ไลท์ LED 13W
ปร.4 แผ่นที่ 30 / 45
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
และค่าแรงงาน
(บาท)
(บาท)
8:00
ตัว
175.00
1,400.00
115.00
920.00
2,320.00 - เบรกเกอร์ย่อย 16 A
2:00
ตัว
128.00
256.00
50.00
100.00
356.00 - สายเมน NYY 2×2.5
160100 ม.
53.67
8,587.20
14.00
2,240.00
10,827.20 - ท่อร้อยสายไฟ HDPE/PE 20 mm.
160.00
ม.
8.67
1,387.20
18.00
2,880.00
4,267.20 - ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 3/4"
5.00 ม.
14.25
71.25
25.00
125,00
196.25 - สาย thw 2x1.5 square mm.
16.00
ม.
15.00
240.00
7.00
112.00
352.00 - Photo switch แสงแดด
2:00 ตัว
159.00
318.00
30.00
60.00
378.00
บล็อกพักสายไฟ 2*4 - อุปกรณ์อืนๆ
2:00
ตัว
23.00
46.00
80.00
160.00
206.00
1.00
งาน
3,691.70
3,691.70
3,691.70
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
so
กร
15,997,35
6,597.00
22,594.35
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องนํามวลชนสวนสาธารณะกุดป้อง
17.1
งานรื้อถอน
17.2
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
1.1 งานรื้อถอนอุปกรณ์ออกกําลังกาย ชนเก็บ
1.2 งานรื้อถอน น ค.ส.ล. เดิม (หนา 15 ซม.) ขนทิ้ง งานฐานราก - งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน
1.00 ชุด
50,40
ลบ.ม. - ทรายหยาบรองก้นหลุม
- คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
-งานไม้แบบ - ไม้แบบ
-ไม้คร่าวยืดแบบ
ตะปูยึดไม้แบบ
..
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
- ลวดผูกเหล็ก
· - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
As
แบบเลขที่ -
ปร.4 แผ่นที่ 31 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
450.00
450.00
450.00
600.00
30,240.00
30,240.00
6.34 ลบ.ม.
112.00
709.63
709.63
0129 ลบ.ม.
957.95
275.89
104.00
29.95
305.84
0.29 ลบ.ม.
1,610.00
463.68
426.00
122.69
586.37
7.20 ตร.ม.
139.00
1,000.80
1,000.80
5.04 | ลบ.ฟ.
400.00
2,016.00
2,016.00
1.51 ลบ.ฟ.
400.00
604.80
604.80
1.80
กภ.
44.40
79.92
79.92
15:27 กก.
23.57
359.97
4.40
67.19
427.16
90.60
กก.
22.14
2,006.26
3.60
326.15
2,332.42
3.18 กก.
46.73
1.44 ลบ.ม.
2,848.60
148.41
4,101.98
10,056.93
148.41
519.00
747.36
33,693.77
4,849.34
43,750.69
Я
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ลาดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
ปร.4 แผ่นที่ 32 / 45
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17
17.3
งานเสา
-งานไม้แบบ
ไม้แบบ
24.84 ตร.ม.
139.00
3,452.76
3,452.76
17:39 | ลบ.ฟ.
400.00
6,955.20
6,955,20
-ไม้คร่าวยืดแบบ
5.22 | ลบ.ฟ.
400.00
2,086.56
.
2,086.56
- ตะปูยึดไม้แบบ
6.21 ภก.
44.40
275.72
275.72
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น)
43.16
กก.
25.67
1,107.85
4.40
189.89
1,297.74 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น )
122:88
กก.
22.14
2,721.27
3.60
442.39
3,163.66
ลวดผูกเหล็ก
4.98 กก.
46.73
232.77
232,77 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1.24
ลบ.ม.
2,848.60
3,537.96
519.00
644.60
4,182.56
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
2
ghasim.
16,917.34
4,729.63
21,646.98
that q
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องน้ามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.4 งานคาน
ทรายหยาบรองก้นหลุม
แบบเลขที -
ปร.4 แผ่นที 33 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
และค่าแรงงาน
(บาท)
(บาท)
1.17
ลบ.ม.
957.95
1,118.89
104.00
121.47
1,240.36
-งานไม้แบบ
68:32
ตร.ม.
139.00
9,496.48
9,496.48
ไม้แบบ
- ไม้คร่าวยืดแบบ
ตะปูยึดไม้แบบ - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น)
-ลวดผูกเหล็ก - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
17:39 | ลบ.ฟ.
400.00
6,955.20
6,955.20
5.22 | ลบ.ฟ.
400.00
2,086.56
2,086.56
17.08 กก.
44.40
758.35
758.35
164.50
กก.
25.67
4,222.83
4.40
723.81
4,946.64
-เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD,40 ขนาด D8 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
601.42 กก.
22.14
13,318.27
3.60
2,165.10
15,483.36
22:98 กก.
46.73
1,073.74
1,073.74
6.83 ลบ.ม.
2,848.60
19,461.64
519.00
3,545.81
23,007.44
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
علم
48,995.47
16,052.67
65,048.14
Jany
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
รวยการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องนํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.5
งานพน 5 - ทรายหยาบรองก้นหลุม
ปร.4 แผ่นที่ 34 / 45
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
13.58 ลบ.ม.
957.95
13,004.65
104.00
1,411.85
14,416.50
→ - แผ่นพลาสติกปูกันม
งานไม้แบบ - ไม้แบบ
142.54 ตร.ม.
4.74
7.00
997.80
997.80
139.00
658.86
658.86
3.32 | ลบ.ฟ.
400.00
1,327.20
1,327.20
-ไม้คราวยืดแบบ
1.00 | ลบ.ฟ.
400.00
398.16
398.16 - ตะปูยึดไม้แบบ
1.19 กก.
44.40
52.61
52.61 - ตะแกรงไวท์เมช หลัก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม
142.54 | ตร.ม.
33.00 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
6.83
ลบ.ม.
2,848.60
4,703.91
19,461.64
5.00
519.00
712.71
3,545.81
5,416.62
23,007.44
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
ตั้ง
39,945.97
6,329.23 46,275.20
shy sop,
Ҹ
витный
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.6
งานโครงสร้างหลังคา - เหล็กกล่อง 25x25x1.6 มม. (แป
เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (จันทัน)
-เหล็กกล่อง 100×50x3.2 มม. (อกไก่) - เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (ตั้ง)
- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (อะเส
เพลทเหล็ก ขนาด 20x20x6 มม.
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี 1.2x2.4 m. หนา 0.32 mm. - รางน้ําตะเข้สังกะสีพับ ปีก 25 cm.
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
ปร.4 แผ่นที่ 35 / 45
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
1,068,60 | กก.
27.89
29,799.04
10.00
10,686.00
40,485.04
996.32 กก.
29.98
29,870.65
10.00
9,963.20
39,833.85
153.28 กก.
29.98
4,595.48
10.00
1,532.80
6,128.28
153.28
กก.
29.98
4,595.48
10.00
1,532.80
6,128.28
766.40 กก.
29.98
22,977.42
10.00
7,664.00
30,641.42
17:28 กก.
86.16
1,488.78
10.00
172.80
1,661.58
95.10 ตร.ม.
138.19
13,141.73
23.00
2,187.30
15,329.03
16.00 J.
252.44
4,039.04
25.00
400.00
4,439.04
2
110,507.63
34,138.90
144,646.53
Я
คุณ
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
คําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.7 | งานมุงหลังคา
ปร.4 แผ่นที่ 36 / 45
แบบเลขที -
d
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
แผ่นหลังคากระเบื้องว่าว ขนาด 9 นิ้ว สีซีเมนต์
95.10
ดร.ม.
375.00
35,662.50
89.00
8,463.90
44,126.40
- ครอบสัน สีซีเมนต์
51.00 | แผ่น
46.50
2,371.50
80,00
4,080.00
6,451.50 - กรอบบิดจั่ว สีซีเมนต์
4.00 แผ่น
60.75
243.00
80.00
320.00
563.00 - กรอบข้าง สีซีเมนต์
85.00
แผ่น
31.78
2,701.30
80.00
6,800.00
9,501.30 - ปลายครอบข้าง สีซีเมนต์
8:00
แผน
57.95
463.60
80.00
640.00
1,103.60 - เชิงชายไม้สําเร็จรูป 17x200x3050 mm.
48:00
ม.
92.00
4,416.00
45.00
2,160.00
6,576.00 - อุปกรณ์อื่นๆ
1,00 | หน่วย
13,757.37
13,757.37
13,757.37
17.8 | งานผนังก่ออิฐฉาบปูน - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น
182.51 ตร.ม.
208.93
38,131.55
94.00
17,155.94
55,287.49
ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม - เสาเข็ม ทับหลัง
ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น
6.72 ตร.ม.
356.00
244.45
ม.
100.00
383.27
ตร.ม. - บุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.
201.60
ดร.ม.
84.00
448.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
2,392.32
24,445.00
32,194.76
90,316.80
247,095.71
89.00
598.08
2,990.40
46.00 11,244.70 35,689.70
95.00 68,605.51
36,410.75 189.00 38,102.40 128,419.20
125,975,77 373,071.47
علمي
К
แนทั้ง
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ลําาดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที่ -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
17
17,9 - งานไม้แบบ
ไม้แบบ
งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
งานหล่อฟืนตกแต่งหลังคา
9:06 ตร.ม.
139.00
1,259.34
1,259.34
6.34 | ลบ.ฟ.
400.00
2,536.80
2,536.80
-ไม้คร่าวยืดแบบ
1.90 | ลบ.ฟ.
400.00
761.04
761.04
ตะปูยีดไม้แบบ
2:27 กก.
44.40
100.57
100.57 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น) -เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
25.06
กก.
23.57
590.78
4.40
110.26
701.05
43.86
กศ.
22.14
971.27
3.60
157.90
1,129.17
ลวดผูกเหล็ก
2:07
กก.
46.73
96.62
96.62 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1.55 ลบ.ม.
2,848.60
4,415.33
519.00
804.45
5,219.78
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
< 2
9,472,41
2,331.95
11,804.36
สนใ
Jaunums.
ปร.4 แผ่นที่ 37.7 45
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องนํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.10 | งานหล่อฟื้นตกแต่งทางเข้า - งานไม้แบบ
- ไม้แบบ
-ไม้คร่าวยืดแบบ - ตะปูยึดไม้แบบ
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR,24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น )
- ลวดผูกเหล็ก
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
แบบเลขที่ -
ปร.4 แผ่นที่ 38 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
2.42 | ตร.ม.
139.00
336.38
336.38
1.69 | ลบ.ฟ.
400.00
677.60
677.60
0.51 | ลบ.ฟ.
400.00
203.28
203.28
0161 กก.
44.40
26.86
26.86
16.61
กก.
23.57
391.58
4.40
73.08
464.66
0150 กก.
46.73
23.29
23.29
0:19
ลบ.ม.
2,848.60
541.23
519.00
98.61
639.84
25
1,863.84
508.07
2,371.91
นะ
К
вижений.
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ข่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 39 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องน้ําามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.11 | งานฝ้าเพดาน
ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม คร่าวโลหะชุบสังกะสี ชนิดทนชื้น
56.58 ดร.ม.
40.62
2,298.37
75.00
4,243.50
6,541.87 - ฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ตีเว้นร่อง ยาแนวโพลียูริเทนซีล
23.16 ตร.ม.
74.84
1,753.22
75.00
1,737.00
3,470.22
แลนท์
17
งานพื้น
17.12 - พื้นปูกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด 60x60 cm.
105.50 ตร.ม.
574.00
60,557.00
174.00
18,357.00
78,914.00
17.13 | งานประตู - หน้าต่าง
ประตูบานเปิด UPVC (1)
ประตูบานเลื่อน อะลูมิเนียม (2)
18.00
บาน
2.00 บาน
5,790.00
6,500.00
104,220.00
13,000.00
75,00
20.00
1,350.00 105,570.00
40.00 13,040.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
:
Thristm
181,808.59
25,727,50 207,536,09
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ข่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.14 | งานเคาน์เตอร์
แบบเลขที
→
ปร.4 แผ่นที่ 40 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
-งานไม้แบบ
1.95 ตร.ม.
139,00
271.05
271.05
- ไม้แบบ
1.37 | ลบ.ฟ.
400.00
546.00
546,00
-ไม้คร่าวยืดแบบ
0.41
ลบ.ฟ.
400.00
163.80
163.80 - ตะปูยึดไม้แบบ
0.49
กก.
44.40
21.65
21.65 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
45.64
กก.
23.57
1,075.92
4.40
200.81
1,276.73 - ลวดผูกเหล็ก
1.37
กก.
46.73
63.98
63.98 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
0.50
ลบ.ม.
2,848.60
1,424.30
519.00
259.50
1,683.80
ปูกระเบื้องท็อปเคาน์เตอร์ ขนาด 60x60 cm.
4.90 ตร.ม.
448.00
2,195.20
158.00
774.20
2,969.40
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
5,490.84
1,505.56
6,996.40
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลาบท
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
17.15
งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
งานสี
-สีรองพื้นกันสนิม - ทาสีน้ําพลาสติก สีทาฝ้า (สีรองพื้น สีจริง) ทาสีนําพลาสติกภายนอก (สีรองพื้น สีจริง)
17.16 งานป้ายสัญลักษณ์เทศบาลเมืองเลย
-ป้ายอะคลิลิก สีตามแบบ
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
ปร.4 แผ่นที่ 41 / 45
แบบเลขที-
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
111.75 ตร.ม.
37.00
4,134.87
35.00
3,911,36
8,046.23
56.58 ตร.ม.
33.00
1,867,14
34.00
1,923.72
3,790.86
146.13 ตร.ม.
44.00
6,429.72
34.00
4,968.42
11,398.14
200 ชิ้น
3,500.00
7,000,00
7,000.00
19,431.73
10,803.50
30,235.23
h
Launims.
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา
วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที -
ปร.4 แผ่นที่ 42 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
17
งานก่อสร้างห้องนํ้ามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.17 | งานสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์วและอุปกรณ์ครบชุด
แผงกั้นโถปัสสาวะชาย - โถสุขภัณฑ์
4.00
ชุด
2,404.61
9,618.44
450.00
1,800.00
11,418.44
4.00 ชุด
1,790.00
7,160.00
70,00
280.00
7,440.00
20:00 ชุด
6,534.00
130,680.00
450.00
9,000.00
139,680.00 - สายฉีดชําระ พร้อมที่แขวน
20.00 ชุด
299.00
5,980.00
70.00
1,400.00
7,380.00 - ที่ใส่กระดาษชําาระ
20.00 | ชุด
349.00
6,980.00
70.00
1,400.00
8,380.00 - ตะแกรงดักกลิ่น 4 นิ้ว ทรงเหลี่ยม วัสดุ สแตนเลส
21.00 ชุด
175.00
3,675.00
75.00
1,575.00
5,250.00 - กระจกเงาเรียบแบบแขวนติดผนัง
- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ราวพยุงตัวแบบพับขึ้น-ลงได้ - ราวพยุงตัวรูปตัว L สแตนเลส
14.00 ชุด
1,650.00
23,100.00
70.00
980.00
24,080.00
2:00
ชุด
2,785.00
5,570.00
450.00
900.00
6,470.00
12:00
ชุด
4,380.00
52,560.00
450.00
5,400.00
57,960.00
4.00
ชุด
2,890.00
11,560.00
70.00
280.00
11,840.00
2:00
ชุด
1,490.00
2,980.00
70,00
140.00
3,120.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
259,863.44
23,155.00
283,018.44
{ s
รา
Я
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17 งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.18 | งานระบบไฟฟ้า
แบบเลขที -
ปร.4 แผ่นที่ 43 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน - ตู้คอนซูมเมอร์แบบ Plug on 6 ช่อง
1.00 ชุด
2,180.00
2,180.00
900.00
900.00
3,080.00 - โคมไฟดาวน์ไลท์ LED 13W
- Main circuit breaker 63A
19:00 ตัว
175.00
3,325.00
115.00
2,185.00
5,510.00
1.00 ตัว
1,043.00
1,043.00
500.00
500.00
1,543.00 - เซอร์กิตเบรคเกอร์ลูกย่อย 16A
4.00
ตัว
128.00
512.00
50.00
200.00
712.00
ปลั๊กกราวด์คู่ - เซอร์กิตเบรคเกอร์ลูกย่อย 204
สวี ไฟ 1 ทาง
ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 3/4"
- ลาย thw 2x 2.5 square mm.
2:00
ตัว
68.00
136.00
50.00
100.00
236.00
4.00
ตัว
33.00
132.00
80.00
320.00
452.00
6,00 ตัว
170.00
1,020.00
90.00
540.00
1,560.00
46.00
ม.
14.25
655.50
25.00
1,150,00
1,805.50
62:00 ม.
10.34
641.08
7.00
434.00
1,075.08 - สาย thw 1x1.5 square mm.
132:00
ม.
6.88
908.16
5.00
660.00
1,568.16
สายเมน NYY 3*6 square mm
ปัมน่าอัตโนมัติ - Photo Switch แสงแดด
92,00 ม.
53.67
4,937.64
35.00
3,220.00
8,157.64
1.00 ชุด
7,900.00
7,900.00 350.00
350.00
8,250.00
2:00
ตัว
159.00
บล็อกพักสายไฟ 4*4
12:00
ตัว
45.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
318.00
540.00
24,248.38
30.00
60.00
378.00
80.00
960.00
11,579.00
1,500.00
35,827.38
As
The q
ดูแน
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องนํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.15 | งานระบบสุขาภิบาล
ปร.4 แผ่นที่ 44 / 45
แบบเสยหี -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน - ท่อประปา PVC. 1/2" ชั้น 13.5
54:00 ม.
12.50
675.00
20.00
1,080.00
1,755.00 - ท่ออากาศ PVC. 2 ชั้น 8.5
ท่อนํ้าทิ้ง P.V.C. 2" ชั้น 8.5 - ท่อน้ําโสโครก P.V.C, 4" ชั้น 8.5
8:00 ม.
43.00
344.00
40.00
320.00
664.00
68:00 | ม.
43.00
2,924,00
40.00
2,720.00
5,644.00
$18.5
52:00 ม.
162.00
8,424.00
100.00
5,200.00
13,624.00
ถังบําาบัดนําเสียแบบไม่เติมอากาศ 2,000 ลิตร
2:00 ชุด
4,900.00
9,800.00
1,800.00
3,600.00
13,400.00
ถังเก็บน้ํา 1,000 ลิตร
2,00 ชุด
5,490.00
10,980.00
800.00
1,600.00
12,580.00
ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ
1,00
งาน
5,490.00
5,490.00
5,490.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
38,637.00
14,520.00
53,157.00
fourstars.
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
18
เครืองออกกําลังกาย
รายการ
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
แบบเลขที่ -
ปร.4 แผ่นที่ 45 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน หน่วย
รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย
12:00 ชุด
16,666.67
จํานวนเงิน
(บาท)
200,000.00
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
และค่าแรงงาน
(บาท)
200,000.00
i
i
กดต
200,000.00
200,000.00ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ บก.๐๑
๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ ๒) สวนสาธารณะกุดป่อง อําเภอเมือง จังหวัดเลย
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเลย
๓.วงเงินงานประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙,000,000.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์, ก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์, ก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ๓. ก่อสร้างทางเดินเท้าช่วงล่างที่เหลือละทําผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย, ปรับปรุงผิวหน้าเขื่อนเรียงหิน, ปรับปรุง ลานพญานาค ติดตั้งราวกันตกพร้อมซุ้มประติมากรรม บริเวณรอบกุดป่องและสานพญานาค, ปรับปรุง ศาลาแดง, ติดตั้งป้ายสวนฯ เทลานคอนกรีต ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย, ก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง และก่อสร้าง ห้องนํ้าสาธารณะ
๕.ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๙,๗๐๐,๕๕๐.๕๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้าน
เจ็ดแสนห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ปร.๔
๖.๒ ปร.๕ ก
๖.๓ ปร.๕ ซ
๖.๔ ปร.๖
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง
๒.๑ นายเกรียงไกร นามภูมี นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ ๗.๒ ว่าที่ร.ต. ชัยยศ ศรีกระทุม นายช่างโยธาชํานาญงาน กรรมการ
๗.๓ นายเทพพิทักษ์ พลชา นายช่างโยธาชํานาญงาน กรรมการ ๗.๔ นางสาวเจนณภัทร สังข์สวัสดิ์ ผู้ช่วยนักผังเมือง เลขานุการ
25477
ས་
จน
Sirenแบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
แบบเลขที่ -
จํานวน 2 แผ่น
ลําดับที
งานอาคาร
งานครุภัณฑ์
รายการ
สรุป
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินประมาณ
ตัวอักษร
ลงชื่อ
…..ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร นามภูมิ) นายช่างโยธาอาวุโส
สา
ลงชื่อ
(นายเทพพิทักษ์ พลชา)
นายช่างโยธาชานาญงาน
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1
ค่างานต้นทุน
ค่าก่อสร้าง
หมายเหตุ
23,931,945.87
200,000,00
29,486,550.50
214,000.00
29,700,550.50
29,700,000.00
(ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ว่า
ว่าที่ ร.ต. –
น
กรรมการ
(ชัยยศ ศรีกระทุม) นายช่างโยธาชํานาญงาน
กรรมการ
ลงชื่อ
เลขานุการ
(นางสาวเจนณภัทร สังข์สวัสดิ์)
ผู้ช่วยนักผังเมือง
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ 2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
ประเภทงานอาคาร
รายการ
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST1 ช่วงที่1 และ 2
แบบเลขที่ -
จํานวน
45 แผ่น
แบบ ปร.5 (ก)
รวมค่างานต้นทุน Factor F รวมค่าก่อสร้าง หมายเหตุ
1
5,220,479.61 1.2321 6,432,152.93
2
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST2 ช่วงที่1 และ 2
2,498,839.59 1.2321 3,078,820.26
3
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST3 ช่วงที่1, 2 และ 3
4,353,501,88 1,2321 5,363,949.67
4
งานก่อสร้างทางดินเท้าช่วงล่างใหม่
5 งานคอนกรีตพิมพ์ลายผิวทางเท้า
6
งานปรับปรุงผิวหน้าเขื่อนเรียงหิน
7 งานป้ายสวนฯ
8
9
งานปรับปรุงลานพญานาค
งานซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณลานพญานาค
10 งานราวกันตก บริเวณลานพญานาค
11 งานระบบไฟฟ้า ซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณลานพญานาค 12 งานซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณรอบกุดป่อง
13 งานราวกันตก บริเวณรอบกุดป่อง ( ชุดละ 5.00 เมตร )
2,693,142.11 1.2321 3,318,220.40
831,050.00 1.2321|
959,220.25 | 1.2321
1,023,936.71
1,181,855.27
200,000.00 1.2321 246,420.00
2,001,088.94 1.2321 2,465,541,68
135,295.78 1.2321
166,697.93
28,771.06
23,351.24 1.2321
43,667.69 1.2321
1,621,689.33 1.2321
416,105.86 1.2321
1,189,304.80 1.2321
53,802,97
1,998,083.42
512,684.03
1,465,342.45
14 งานปรับปรุงศาลาแดง
15 งานลานออกกําลังกาย
16 งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง
17 งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง
65,862.50 1.2321
353,960.43 1.2321
1,325,385.83 1.2321
81,149.19
436,114,65
1,633,007.89
Factor F
-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
สรุป
-เงินประกันผลงานหัก 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ลงชื่อ
รวมค่าก่อสร้าง - เป็นค่าก่อสร้าง
ตัวหนังสือ
ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร นามภูมิ) นายช่างโยธาอาวุโส
K
(นายเทพพิทักษ์ พลชา)
นายช่างโยธาชานาญงาน
ลงชื่อ
23,931,945.87
23,951,000.00
29,486,550.50
29,486,000:00
(ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ว่าที่ ร.ต. . .!!
กรรมการ
ลงชื่อ
……………. กรรมการ
(ชัยยศ ศรีกระทุม)
นายช่างโยธาชํานาญงาน
แสนสั้น
เลขานุการ
(นางสาวเจนณภัทร สังข์สวัสดิ์)
ผู้ช่วยนักผังเมือง
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
2
สรุป
ประเภทงานวัสดุอุปกรณ์
เครื่องออกกําลังกาย (12 ชุด)
ลงชื่อ
รายการ
ตัวหนังสือ
รวมค่าก่อสร้าง
ติดเปิ้นค่าก่อสร้าง
ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร นามภูมิ) นายช่างโยธาอาวุโส
ลงชื่อ
จํานวน
45
แผ่น
แบบเลขที่ -
แบบ ปร.5 (ข)
ค่างาน
vat 7%
รวมค่างาน
หมายเหตุ
200,000.00
1.07
214,000.00
214,000.00
214,000.00
(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ว่าที่ ร.ต. :
(ชัยยศ ศรีกระทม)
กรรมการ
นายช่างโยธาชํานาญงาน
เลขานุการ
(นางสาวเจนณภัทร สังข์สวัสดิ์
กรรมการ
ลงชื่อ
(นายเทพพิทักษ์ พลซา)
นายช่างโยธาชํานาญงาน
ผู้ช่วยนักผังเมือง
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
1
หมวดงานก่อสร้าง
1.1
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST1 ช่วงที่ 1 งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1
110.00 ม,
385.00 ตร.ม.
40.00 15,400.00
15,400.00
- ทรายหยาบรองก้นหลุม
คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
งานไม้แบบ
-ไม้แบบ
-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ - ตะปูยัดไม้แบบ
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น)
2.26 | ลบ.ม.
2:26 ลบ.ม.
471.88 ตร.ม.
330.32 | ลบ.ฟ.
957.95
2,164.97
104.00
235.04
2,400.01
1,610.00
3,638.60
426,00
962.76
4,601.36
139.00 65,591.32
65,591.32
400,00
132,126.40
132,126.40
99.09 | ลบ.ฟ.
400.00
39,637.92
39,637.92
117,97 ทค.
44.40
5,237,87
5,237.87
417:72 กก.
25.67
10,722.92
4.40
1,837.95
12,560.87 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก.
กก./เส้น
3,324.42 กก.
23.57
78,372.46
4.40
14,627.45
92,999.92 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD,40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
6,812.55 ก.
22.14
150,863.05
3.60
24,525.19
175,388.25 - ลวดผูกเหล็ก
304.11 กก. - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
107.74 ลบ.ม.
ผิวบันไดทรายล้าง
567.49 ตร.ม.
46.73
2,848.60
310.00
14,211.03
306,908.16
175,921.90
14,211.03
519.00 55,917.06 104.00 59,018.96 234,940.86
362,825.22
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
Do thesm
か
919,805.28
238,115.73 1,157,921.02
Рельный
ปร.4 แผ่นที่ 1 / 45
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ลําดับที
รายการ
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 2 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
1
หมวดงานก่อสร้าง
1,2
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST1 ช่วงที่ 2
ม
- งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1
- ทรายหยาบรองก้นหลุม
395,00 ม.
1,382:50
ตร.ม.
40.00
55,300.00
55,300.00
ตะปูยึดไม้แบบ
คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
งานไม้แบบ
- ไม้แบบ
- ไม้คร่าว ดไม้แบบ
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )
7:93 ลบ.ม.
7.93 ลบ.ม.
957.95
1,610.00
7,600.38
12,773.74
1,525.72 ตร.ม.
104.00
426.00 3,379.88
139.00 212,075,08
825.14
8,425.51
16,153.62
212,075.08
1,068:00 | ลบ.ฟ.
400.00
427,201.60
427,201.60
32040 | ลบ.ฟ.
400.00
128,160.48
128,160.48
381.43
กก.
44.40
16,935.49
16,935.49
1,488:11❘ nn.
25.67
38,200.40
4.40
6,547.69
44,748.09 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
11,934.06 กก.
23.57
281,342.67 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD,40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)
24,411.66 กก.
22.14
540,592.85
4.40 52,509.85
3.60 87,881.99
333,852.52
628,474.83 - ลวดผูกเหล็ก
- ผิวบันไดทรายล้าง
1,090.37 กก.
46.73
50,953.07
50,953.07
-คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
385.03 ลบ.ม.
2,848.60 1,096,796.46
519.00
2,037.81 | ตร.ม.
310.00 631,719.55
104.00
199,830,57 1,296,627.03 211,931.72 843,651.27
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
2
3,232,276.68
830,281.91 4,062,558.59
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
สําคับที
2
2.1
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST2 ช่วงที่ 1
งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1 - ทรายหยาบรองก้นหลุม
- คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
-งานไม้แบบ - ไม้แบบ
-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
ตะปูยึดแบบ - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น )
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น ) ลวดผูกเหล็ก
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
-ผิวบันไดทรายล้าง
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
ปร.4 แผ่นที่ 3 / 45
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
107:00 ม.
374.50 ตร.ม.
40,00 14,980.00
14,980.00
2:20
ลบ.ม.
957.95
2,107.49
104.00
228.80
2,336.29
2:20
ลบ.ม.
1,610.00
3,542.00
426.00
937,20
4,479.20
439:40 ตร.ม.
139.00 61,076.74
61,076.74
307:58 ลบ.ฟ.
400.00
123,032.28
123,032.28
92:27 | ลบ.ฟ.
400.00
36,909.68
36,909.68
109.85
กก.
44.40
4,877.35
4,877.35
422:66
กก.
25.67
10,849.78
4.40
1,859.69
12,709.47
2,571.45 กก.
23.57
60,621.31
4.40
11,314.37
71,935.69
6,579.84 กก.
22.14
274.54 กก.
159:39 ลบ.ม.
535.00 ตร.ม.
46.73
2,848.60
310.00
145,709.70
12,829.20
454,032.66
165,850.00
3.60 23,687.43
169,397.13
12,829.20
519.00 82,722.37 536,755.03 104.00 55,640.00 221,490.00
n
1,020,361.44
Я
252,446.61 | 1,272,808.05
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
ปร.4 แผ่นที่ 4 / 45
แบบเลขที่ -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
2
หมวดงานก่อสร้าง
2.2
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST2 ช่วงที่ 2
103.00 ม. - งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1
ทรายหยาบรองก้นหลุม
คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
364.00 | ดร.ม.
40.00
14,560,00
14,560.00
2:09 ลบ.ม.
957.95
2,002.12
104.00
217.36
2,219.48
2:09 ลบ.ม. 1,610.00
3,364.90
426,00
890.34
4,255.24
-งานไม้แบบ - ไม้แบบ
420199 ตร.ม.
139.00 58,516.92
58,516.92
294.69 | ลบ.ฟ.
400.00
117,875.80
117,875.80 - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
88:41 ลบ.ฟ.
400.00
35,362.74
35,362.74
ตะปูยึดไม้แบบ
105,25 กก.
44.40
4,672.93
4,672.93 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)
395.10 กก.
25.67
10,142.49
4.40
1,738.46
11,880.95
2,498:59 กก.
23.57
58,903.80
4.40 10,993.82
69,897.62 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD,40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
6,421,48 คก.
22.14
142,202.81
3.60 23,117.33
165,320.14 - ลวดผูกเหล็ก
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
267:60 กก.
153.15 ลบ.ม. - ผิวบันไดทรายล้าง
515.00 | ตร.ม.
46.73
2,848.60
310.00
12,505.05
436,268.79
159,650.00
12,505.05 519.00 79,485.89 515,754.68 104.00 53,560.00 213,210.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
982,951.43
243,080.11 1,226,031.54chri я ประมาณราคา กลุ่มงาน งานอาคาร โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569 ลําดับที รายการ แบบเลขที ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
3
หมวดงานก่อสร้าง
3.1
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST3 ช่วงที่ 1
- งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1
ทรายหยาบรองก้นหลุม - คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
334.00 ม.
-งานไม้แบบ
-ไม้แบบ - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
- ตะปูยึดไม้แบบ
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น) - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
601.20 ตร.ม.
6.71 ลบ.ม.
6.71 ลบ.ม.
1,012;99 ตร.ม.
40.00 24,048,00
24,048.00
957.95
1,610.00
6,431.68
10,809.54
104.00
426.00
698.26
2,860.16
7,129.93
13,669,70
139.00 140,805,89
140,805.89
709.09 | ลบ.ฟ.
400.00
283,637,76
283,637.76
212;73 | ลบ.ฟ.
400.00
85,091.33
85,091.33
253.25 กก.
44.40
11,244.21
11,244.21
1,586,67 กก.
25.67
40,730.34
4.40
6,981.33
47,711.67
4,756,02 กศ.
23.57
112,122.05
4.40 20,926.48
133,048.53 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD,40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
14,117.66 กศ.
22.14
312,633.71
3.60 50,823.59
363,457.31
ลวดผูกเหล็ก - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
- ผิวบันไดทรายล้าง
566,21 กก.
195.66 ลบ.ม.
885.10 ตร.ม.
46.73 26,459,02 2,848.60 557,345.68 310.00 274,381.00
26,459.02
519.00 101,545,46
658,891.15
104.00 92,050.40 366,431.40
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
1,720,886.32
ก
!-
र्ह
440,739,57 | 2,161,625.90
ในส
ปร.4 แผ่นที่ 5 / 45
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ปร.4 แผ่นที 6 / 45
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
3
หมวดงานก่อสร้าง
3.2
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST3 ช่วงที่ 2
งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1
86.00 ม.
154.80
ตร.ม.
40.00
6,192,00
6,192.00
ทรายหยาบรองก้นหลุม - คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
1.75 ลบ.ม.
1.75 ลบ.ม.
957.95
1,680.24
104.00
182.42
1,862.66
1,610.00
2,823,94
426.00
747.20
3,571.14 - งานไม้แบบ
- ไม้แบบ
263.15 ตร.ม.
139.00 36,578.13
36,578.13
184.21 ลบ.ฟ.
400.00
73,682.56
73,682.56
-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
ตะปูยึดไม้แบบ
55.26 | ลบ.ฟ.
400.00
22,104,77
22,104.77
65.79 กก.
44.40
2,920.99
2,920.99
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น ) - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
386.39 กก.
25.67
9,918.70
4.40
1,700.10
11,618.80
1,185.95 กก.
23.57
27,958.48
4.40
5,218.18
33,176.66 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น ) - ลวดผูกเหลัก
3,717:91 กก.
22.14
82,332.52
3.60 13,384.46
95,716.98
147:12 กก.
46.73 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
50.56 ลบ.ม. 2,848.60 - ผิวบันไดทรายล้าง
227:90 ทร.ม.
310.00
6,874.72
144,036.61
70,649.00
6,874.72
519.00 26,242.72
170,279.33
104.00 23,701.60 94,350.60
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
444,982.53
де
113,946.81 558,929.33
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
รายการ
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
จํานวนเงิน
(บาท)
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
ปร.4 แผ่นที่ 7 / 45
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
3
หมวดงานก่อสร้าง
3.3
งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST3 ช่วงที่ 3
253.00 ม.
งานรื้อถอนหินเรียง บันไดอัฒจันทร์ 1
455.40 ตร.ม.
40.00 18,216.00
18,216.00
ทรายหยาบรองก้นหลุม
คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
5.09 | ลบ.ม.
5.09 ลบ.ม.
957.95
1,610.00
4,879,80
8,201,34
104,00
426.00
529.78
2,170.04
5,409.57
10,371.38
- งานไม้แบบ
- ไม้แบบ
766.54 ตร.ม.
139.00 106,549.06
106,549.06
536.58 | ลบ.ฟ.
400.00
214,631.20
214,631.20
-ไม้คราวยีดไม้แบบ - ตะปูยึดไม้แบบ
16097 | ลบ.ฟ.
400.00
64,389.36
64,389.36
191.64 กก.
44.40
8,508.59
8,508.59
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น } เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น ) - ลวดผูกเหล็ก
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1,099.77
กก.
25.67
28,231,44
4.40
4,838.97
33,070.41
3,485.17
กก.
23.57
82,162.19
4.40
15,334.77
97,496.96
10,819.33 | กก.
22.14
239,592.60
3.60 38,949.60
278,542.20
429.14 | กก.
147:92 ลบ.ม.
ผิวบันไดทรายล้าง
670145 ตร.ม.
46.73
2,848.60
310.00
20,053,49
421,370.61
207,839.50
20,053.49
519.00 76,771.52 104.00 69,726.80 277,566.30
498,142.13
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
1,299,860.12
333,086.53 1,632,946.65
(
2
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ล่าดับที
รายการ
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 8 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
หมวดงานก่อสร้าง
4
งานก่อสร้างทางดินเท้าช่วงล่างใหม่
755.50 ม.
- งานก่อสร้างนั่งร้านชั่วคราว
1,511.00 ตร.ม. 200.00
302,200.00
60,00 - ดินเดิมถมทับแน่น
- งานรื้อถอนนั่งร้านชั่วคราว
งานตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. 0.22 x 0.22 x 10.00 m. - งานตัด สกัดหัวเสาเข็ม
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1,511.00 | ตร.ม.
503.67 ต้น
503.67 ทน
1,264.91 | ลบ.ม.
2,415.00 1,216,355.00
151.10 ลบ.ม. - ตะแกรงไวท์เมช หล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม
1,511.00 ตร.ม.
2,848.60
33.00
430,423.46
49,863.00 - งานไม้แบบ
75.55 ตร.ม.
90,660.00 392,860.00 25.00 37,775.00 37,775.00 452.00 227,657.33 1,444,012.33 200.00 100,733.33 100,733.33 112.00 141,670.03 141,670.03 327.00 49,409.70 479,833.16 5.00 7,555.00 57,418.00 139.00 10,501.45
10,501.45
-ไม้แบบ
52,89 | ลบ.ฟ. - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
15.87 | ลบ.ฟ.
400.00
400.00
21,154,00
21,154.00
6,346.20
6,346.20 - ตะปูยึดไม้แบบ
18:89 กก.
44.40
838.61
838.61
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
2,027,180.27
665,961.85 2,693,142.11
TMINE
дж
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
หมวดงานก่อสร้าง
5
งานคอนกรีตพิมพ์ลายผิวทางเท้า
755.50 ม.
-งานทําคอนกรีตพิมพ์ลายผิวทางเท้าด้านล่างทีทําใหม่
1,511.00 ตร.ม.
375.00
566,625.00
175.00 264,425.00 831,050,00
6
งานปรับปรุงผิวหน้าเขื่อนเรียงหิน
งานจัดเรียงหินเดิม และเสริมหินบางส่วน
2,079.00 $15.21.
245.00
509,355.93
150.00 311,850.57 821,206,50
พร้อมดาดคอนกรีตหน้าเขื่อนใหม่ ทําลายหินเลียนแบบ - งานคาดคอนกรีตหน้าเขื่อนเรียงหินเดิม ทําลายหินเลียนแบบ
43.75 ลบ.ม.
2,848.60
124,626.25
306.00 13,387.50 138,013,75
7
งานป้ายสวน
งานติดตั้งป้ายสวน รายละเอียดตามแบบ - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1.00 ป้าย
28.06 ลบ.ม.
200,000.00
2,848.60
200,000.00
79,943.11
200,000.00 รวมค่าแรง
519.00 14,565.22
94,508,33
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
1,480,550.29
604,228.28 2,084,778.57
q
Рентный.
ปร.4 แผ่นที่ 9 / 45
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
d
ลําดับที
8
งานปรับปรุงลานพญานาค
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที่
ค่าวัสดุก่อสร้าง
จํานวนเงิน
(บาท)
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
ปร.4 แผ่นที่ 10 / 45
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
·
- รื้อผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย,ผิวพื้นทรายล้าง และแลมป์ผิวทรายล้างเดิม ขึ้นไป ขัดทําความสะอาดผิวบันไดทรายล้างเดิม (บริเวณข้างอาชีวะ) พร้อมเคลือบเงา
59.73 ลบ.ม.
70.00
4,181.21
4,181.21
250,00 ตร.ม.
150.00
37,500.00
งานขัดผิว ทําสี เคลือบองค์ปูไหลคํามาใหม่
- ขัดทําความผนังค.ส.ล. และผนังน้ําพุ 3 ชั้น เดิม
1.00
233.19 ตร.ม.
งาน 686,000.00
686,000.00
37,500.00
686,000.00
10.00
2,331.90
2,331.90
-ทาสีนําอะคลิริค ผนัง ค.ส.ล. เติม
178,95 ตร.ม.
47.00
8,410.65
34.00
6,084,30
14,494.95 - ทาสีน้ํามัน ผนังน้ําพุ 3 ชั้น เติม
54.24 ตร.ม.
36.00
1,952.64
30.00
1,627.20
3,579.84 - เคลือบน้ํายากันตะไคร่น้ํา ผนัง ค.ส.ล. และผนังน้ําพุ 3 ชั้น เดิม
233.19 ตร.ม.
150.00
34,978.50
20.00 - พื้นปูกระเบื้อง ผิวหยาบ
พื้นปูกระเบื้องแท่นวางของ
ทาสีน้ําอะคลิริค ขอบคันหิน - แลมป์คอนกรีดผิวขัดหยาบ กรีดร่องก้างปลา
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
- ลวดผูกเหล็ก
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
2,031.09 ตร.ม.
366.00
743,378.94
4,663.80 222.00 450,901.98 1,194,280.92
39,642.30
27:17 ตร.ม.
367.00
9,971.39
223.00
15.85
ตร.ม.
47.00
744.95
34.00
6,058.91
538.90
16,030.30
1,283.85
9.50 ตร.ม.
45.00
427.37
427.37
45.49
กก.
23.57
1,072.39
4.40
200.15
1,272.54
1.36 กก.
1.42 ลบ.ม.
46.73
2,848.60
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
63.77
4,057.97
1,486,573.23
63.77
519,00
739.34
4,797.31
514,515.71 2,001,088.94
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
สําดับที
9
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
ปร.4 แผ่นที่ 11 / 45
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
และค่าแรงงาน
(บาท)
งานซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณลานพญานาค - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )
23.00
ต้น
67:85 กศ.
25.67
1,741.74
4.40
298,54
2,040.28 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR,24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น ) ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 120 x 240 ซม. ตาตะแกรง ขนาด 12.0x30.5 มม.
66.24
กก.
23.57
1,561.59
4.40
291.46
1,853.05
55.20 ตร.ม.
342.01
18,879.17
10.00
552.00
19,431,17
ผนังก่ออิ มอญ
งแผ่น
17.41 ตร.ม.
208.93
3,637.66
94.00
1,636.63
5,274.29 - ไม้อัด หนา 10 mm,
2:99 ตร.ม.
131.00
391.69
391.69 - ฉาบปูนเรียบ
19:09 ดร.ม.
84.00
1,603.56
95.00
1,813,55
3,417.11
-บัวตกแต่ง ขนาด 0.05×0.05 ม.
94.07 ม.
60.00
5,644,20
40.00
3,762.80
9,407.00 - บัวตกแต่ง ขนาด 0.10x0.05 ม.
42.09 ม.
120.00
5,050,80
40.00
1,683.60
6,734.40
สีนํ้ามัน (รองพื้น1เทียว+สีจริง2เที่ยว)
853.30 ตร.ม.
62.00
52,904.60
38.00
32,425.40
85,330.00
สีน้าอะครีลิค 100% ทาภายนอก (รองพื้นเที่ยวสีจริงเทียว)
18.40
ตร.ม.
43.00
791.20
34.00
625.60
1,416.80
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
92,206.20
43,089.58 135,295.78
Я
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ล่าดับที
10
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
ปร.4 แผ่นที่ 12 / 45
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
และค่าแรงงาน
(บาท)
(บาท)
งานราวกันตก บริเวณลานพญานาค - งานรื้อราวกันตกอลูมิเนียมเดิม ลานพญานาค (เก็บ) เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (ต้นดอกไม้ เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (แนวนอน)
23.00 ชุด
11.00 เมตร
35.00
385.00
385.00
25.24 กก.
37.38
943.64
10.00
252.42
1,196,06
24.64
กศ.
37.38
921.25
10.00
246.43
1,167.68 - เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (แนวตั้ง) เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.2 มม. เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 1.6 มม.
20.54
กก.
37.38
767.71
10.00
205.36
973.06
2:82
กก.
28.77
81.23
10.00
28.24
109,46
0.19
กก.
32.03
6.06
10.00
1.89
7.95
เพลทเหล็ก ขนาด 2"x2" หนา 4 mm. - สีน้ํามัน (รองพื้น1เที่ยว+สีจริง2เที่ยว)
3.68
กศ.
79.68
293.22
10.00
36.80
330.02
76.82
ตร.ม.
62.00
4,762.84
38.00
2,919.16
7,682.00 - Accessories (อุปกรณ์ประกอบ
23.00
L/S
500.00
11,500.00
11,500.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
i
19,275.95
4,075.29
23,351.24
!
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ลา บท
รายการ
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 13 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
หมวดงานก่อสร้าง
11 งานระบบไฟฟ้า ซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณลานพญานาค
- ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว
252:56 ม.
29.66
7,490.93
22.00
5,556.32
13,047.25 - สาย THW 25 ตร.มม.
- ชุดเบรกเกอร์ 15 แอมป์ พร้อมฝาครอบ
- อุปกรณ์ ข้อต่อ และยึดแขวนท่อ
- โคมไฟส่องต้นไม้พร้อมขาปัก LED SW
757:68❘ J.
9.01
6,826.70
7.00
5,303.76
12,130.46
1.00
ชุด
159.00
159.00
50.00
50.00
209.00
1.00 งาน
4,342.99
46.00 ชุด
188.00
4,342.99
8,648.00
115.00
5,290.00
4,342.99
13,938.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
علم
27,467.61
16,200.08
43,667.69
!
К
แ
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที่
ปร.4 แผ่นที่ 14 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
12
งานซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ บริเวณรอบกุดป่อง
276.00
ต้น
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น)
814.20 กก.
25.67
20,900.85
4.40
3,582.48
24,483.33
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)
794.88 กก.
23.57
18,739.11
4.40
ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 120 x 240 ซม. ตาตะแกรง ขนาด 120x30.5 มม.
662:40 ตร.ม.
342.01
226,550.00
10.00
3,497,47 22,236.59 6,624.00 233,174.00
-ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น
208:93 ตร.ม.
208.93
43,651.86
94.00
19,639.61
63,291.47
- ไม้อัด หนา 10 mm.
35.88
ตร.ม.
79.16
2,840.22
2,840.22 - ฉาบปูนเรียบ
229:08 ตร.ม.
84.00
19,242.72
-บัวตกแต่ง ขนาด 0.05 0.05 ม.
1,128:84 ม.
60.00
67,730.40
95.00 21,762.60 41,005.32 40.00 45,153.60 112,884.00
-บัวตกแต่ง ขนาด 0.10x0.05 ม.
505.08 ม.
120.00
J - สีน้ํามัน (รองพื้น1เที่ยวสีจริง2เที่ยว)
10,239:60
ตร.ม. - สีน้ําอะครีลิค 100% ทาภายนอก (รองพื้นเที่ยวสีจริง2เที่ยว)
220.80
ตร.ม.
62.00
43.00
60,609.60
634,855.20
9,494.40
40.00 20,203.20 80,812.80 38.00 389,104.80 1,023,960.00 34.00 7,507.20 17,001.60
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
1,104,614,37
517,074.96 | 1,621,689.33
дя
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ล่าดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
13
งานราวกันตก บริเวณรอบกุดป่อง (ชุดละ 5.00 เมตร ) งานรื้อราวกันตกอลูมิเนียมเดิม รอบกุดป่อง (เก็บ) - เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (ต้นดอกไม้) เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (แนวนอน) - เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (แนวตั้ง)
- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.2 มม.
- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 1.6 มม.
เพลทเหล็ก ขนาด 2"x2" หนา 4 mm.
-สีน้ํามัน (รองพื้น 1 เที่ยวสีจริง2เที่ยว)
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
ปร.4 แผ่นที่ 15 / 45
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
269:00 ชุด
435.00 เมตร
35.00 15,225.00
15,225.00
1,309:13
กก.
37.38
48,940.64
10.00
13,091.33
636.63
กก.
37.38
23,799.90
10,00
62,031.97
6,366.33 30,166.23
860.80
กศ.
37.38
32,180.15
10.00
8,608.00
40,788.15
1,812:16
คก.
28.77
52,128.61
10.00
18,121.63
70,250.25
928:32 กก.
32.03
29,737.15
10.00
9,283.19
39,020.34
807,00 กก.
79.68
64,301.76
10.00
8,070.00
72,371.76
898:46
ตร.ม.
58.00
52,110.68
38.00 34,141.48
86,252.16
303,198.89
112,906.97 416,105,86
ᄒ
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
14
งานปรับปรุงศาลาแดง
1
14.1
งานรอถอน
แบบเลขที่ -
ปร.4 แผ่นที่ 16 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
และค่าแรงงาน
(บาท)
(บาท)
งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก ขนไป
390:67
ตร.ม.
70.00
27,346.90
27,346.90
งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ขึ้นไป
390,67
ตร.ม.
30.00
11,720.10
11,720.10
งานรื้อถอนผนังซีเมนบอร์ด ขนไป
26.42
ตร.ม.
30.00
792.60
792.60
- งานรื้อถอนสกัดเสาโครงสร้าง คสล. ขนไป
0186
ลบ.ม.
600.00
518.40
518.40
งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า เก็บ
12.00
ชุด
35.00
420.00
420.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
i
Я
40,798.00 40,798.00
แน
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ 2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
14
14.2
งานปรับปรุงศาลาแดง(ต่อ)
งานเทเสา ค.ส.ล. ตามแบบ
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที -
d
ปร.4 แผ่นที่ 17 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
รวมค่าวสด
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
- งานไม้แบบ
193.60 ตร.ม.
139,00
26,910.40
26,910.40 - ไม้แบบ
132:00 | ลบ.ฟ.
400.00
52,800.00
52,800,00
-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
39:60 | ลบ.ฟ.
400.00
15,840.00
15,840.00
-ตะปูยึดไม้แบบ
48.40
กก.
44.40
2,148.96
2,148.96
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
321.90
กก.
23.57
7,588.62
4.40
1,416.34
9,004.96
เหล็กเส้นกลมผิว ข้ออ้อย SD,40 ขนาด 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )
606.90
กก.
22.16
13,450.99
3.10
1,881.38
15,332.37 - ลวดผูกเหล็ก
27:86
กก.
46.73 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
28:06
ลบ.ม.
2,848.60
1,302.07
79,943,11
1,302.07
519.00 14,565.22
94,508.33
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
so shopsom spons
Th
173,073,75
44,773.34 217,847.09
2
tunh
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
14
14.3
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
งานปรับปรุงศาลาแดง (ต่อ)
งานตกแต่งเสา - งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายนอกอาคาร
- บัวปูนปั้น ขนาด 0.15×0.26×0.5 ม.
- บัวปูนปั้น ขนาด 0.15x0.25x0.5 ม.
- บัวปูนปั้น ขนาด 0.15x0.35x0.65 ม.
สีน้ําอะครีลิค 100% ทาภายนอก (รองพื้น 1 เที่ยวสีจริง เที่ยว
14.4 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ - ท่อเหล็กกลมผิวดําา ชนาด 2 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.
-แป เหล็กกล่อง 25x25x1.60 mm,
สีรองพืนกันสนิม
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
แบบเลขที่ -
ปร.4 แผ่นที่ 18 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน หน่วย
รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
186.76 ตร.ม.
84.00
15,687.84
115.00
21,477.40
37,165.24
48:00 ม.
150.00
7,200.00
55.00
2,640.00
9,840.00
16.00
ม.
150.00
2,400.00
55.00
880.00
3,280.00
89:60 ม.
150.00
13,440.00
55.00
4,928,00
18,368.00
293.16
ตร.ม.
44.00
12,899.04
34.00
9,967,44
22,866.48
3,534.72 กก.
30.16
2,983.90 กก.
27.89
204.93
ตร.ม.
37.00
106,621.78
83,209.21
7,582.41
10.00 35,347.20 141,968.98 10.00 29,839,00 113,048.21 35.00 7,172.55 14,754.96
A
249,040.28
112,251.59 361,291.87
2
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ล่า บท
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
14
งานปรับปรุงศาลาแดง(ต่อ)
14.5
งานมุงหลังคา - ปูกระเบื้องว่าว ขนาด 9"
-ครอบสัน - เชิงชายไม้สําเร็จรูป 17 x 150 x 3050 มม.
14.6 - สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี 1.2x2.4 m. หนา 0.32 mm.
งานระบบไฟฟ้า - ชุดราง LED 1x9W (60 ซม.)
สาย thw 2x1.5 square mm. - Photo switch แสงแดด
- บล็อกพักลายไฟ 2*4
-อุปกรณ์อืนๆ
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
ปร.4 แผ่นที่ 19 / 45
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
901.56 ตร.ม.
375,00
338,085.00
70.00
63,109.20
401,194.20
75.10
ม.
25.00
1,877.50
1,877.50
98:80 ม.
72.00
7,113.60
73.00
901.56 ตร.ม.
138.19
124,585.27
23.00
7,212,40
20,735.88
14,326.00
145,321.15
12,00 ตัว
108.00
1,296.00
115.00
1,380.00
2,676.00
100.80
ม.
15.00
1,512.00
7,00
705.60
2,217.60
2,00 ตัว
159.00
318.00
30.00
60.00
378.00
4.00
ตัว
23.00
92.00
80.00
320.00
412.00
1.00
งาน
965.40
965.40
965.40
475,844.77
93,523.08 569,367.85
Я
Jaunum
$
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ล่าคับที
รายการ
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 20 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
หมวดงานก่อสร้าง
15
งานลานออกกําลังกาย
150.00 ดร.ม.
-งานไม้แบบ
7.00 ตร.ม.
139.00
973,00
973.00
-ไม้แบบ
4.90 | ลบ.ฟ.
400.00
1,960.00
1,960.00
- ไม้คราวยึดไม้แบบ
1.47 | ลบ.ฟ.
400.00
588.00
588.00 - ตะปูยึดไม้แบบ
1.75
กก.
44.40
77.70
77.70 - ตะแกรงไวท์เมช หลัก 0 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.
150.00
ตร.ม.
33.00
4,950,00
5.00
750,00
5,700.00 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
15:00 ลบ.ม.
2,848.60
.
แผ่นพลาสติกปูกันซึม
150.00
ดร.ม.
7.00 - นํ้ายากัน น
- ทําผิวขัดหยาบ
78:60 ลิตร
150.00
43.00
42,729.00
1,050.00
3,379.80
327.00
4,905.00
47,634.00
1,050.00
3,379.80
ตร.ม.
30.00
4,500,00
4,500.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
so
54,734.50
11,128.00 65,862,50
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลาคบท
รายการ
แบบเลขที -
ปร.4 แผ่นที่ 21 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
หมวดงานก่อสร้าง
16
งานก่อสร้างศาลานผึ้ง
2:00
หลัง
16.1
งานรื้อศาลาริมนํ้า
2:00
หลัง
16.2
งานฐานราก - งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน
ทรายหยาบรองก้นหลุม
คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม - ปริมาณงานไม้แบบ
-ไม้แบบ
-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
ตะปูยึดไม้แบบ
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น) - ลวดผูกเหล็ก
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
15,000.00
30,000.00
30,000.00
2:00 ลบ.ม.
112.00
224.00
224.00
0.10
ลบ.ม.
957.95
95.80
104.00
10.40
106.20
0.10 ลบ.ม.
1,610.00
161.00
426.00
42.60
203.60
2,00
ตร.ม.
139.00
278.00
278.00
1.40 | ลบ.ฟ.
400.00
560.00
560.00
0,42 | ลบ.ฟ.
400.00
168.00
168.00
0.50 กก.
44.40
22.20
22.20
216.81
กก.
22.14
4,801.32
3.30
715,49
5,516.80
6.50
กศ.
46.73
2:00
ลบ.ม.
2,848.60
303.95
5,697.20
11,809.46
303.95
519.00
1,038.00
32,308.49
6,735.20
44,117.95
ราค
1
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ล่าทันที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
16
งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
16.3
งานเสาตอม่อ
ปร.4 แผ่นที่ 227 45
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน - ปริมาณงานไม้แบบ
4.80
ตร.ม.
139.00
667.20
667.20 - ไม้แบบ
- โม้คร่าวยึดไม้แบบ
3.36 | ลบ.ฟ.
400.00
1,344.00
1,344,00
1.01 | ลบ.ฟ.
400.00
403.20
403.20
-ตะปูยึดไม้แบบ
-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
1.20 กก.
44.40
53.28
53.28
27.34 กก.
23.57
644.47
4,40
120.28
764.75 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น )
30:97
กก.
22.14
685.90
3.30
102.21
788.11
ลวดผูกเหล็ก
1.75
ภก.
46.73
81.75
81.75
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
0.24 ลบ.ม.
2,848.60
683.66
519.00
124.56
808.22
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
Cas thrisem..
3,896.26
1,014.26
4,910.52
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลา บท
ส้
16 งานก่อสร้างศาลานฝัง (ต่อ)
16,4
งานเสา - ปริมาณงานไม้แบบ
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที 23 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
22:08
ตร.ม.
139.00
3,069.12
3,069.12
T
ไม้แบบ
15.46
ดร.ม.
400,00
6,182.40
6,182.40
-ไม้คราวยึดไม้แบบ
-ไม้ค่ายันไม้แบบ
4.64 | ลบ.ฟ.
400.00
1,854.72
1,854.72
23,000 ต้น
28.00
644,00
644.00 - ตะปูยึดไม้แบบ
5.52
กก.
44.40
245.09
245.09
π
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 9 มม. ( 4,99 กก./เส้น)
82:01
คก.
23.57
1,933.41
4.40
360.85
2,294.26
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD,40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
106.86
กก.
22.14
2,366.36
3.60
384.69
2,751.05
ลวดผูกเหล็ก
5.67 กก.
46.73
264.78
264.78 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1.10 ลบ.ม.
2,848.60
3,144.85
519.00
572.98
3,717.83 - งานฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง
22.08 ตร.ม.
84.00
1,854.72
115.00
2,539.20
4,393.92
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
18,490.33
6,926.84
25,417.17
}
вигнет
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
16
งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
16.5
งานคาน - งานขุดหลุมฐานรากและผมคืน
ทรายหยาบรองก้นหลุม
คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
- ปริมาณงานไม้แบบ
-ไม้แบบ - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ
- ตะปูยึดไม้แบบ
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น)
เหล็กเส้นกลมผิว ข้ออ้อย 50.40 ขนาด 16 มม. (15.8 กก./เส้น) ลวดผูกเหล็ก - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
แบบเลขที -
ปร.4 แผ่นที่ 24 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
2:02
ลบ.ม.
112.00
225.79
225.79
0125 ลบ.ม.
0.25 ลบ.ม.
957.95
241.40
104.00
26.21
267.61
1,610.00
405.72
426.00
107.35
513.07
20.16 ตร.ม.
139,00
2,802.24
2,802.24
14.11 | ลบ.ฟ.
400,00
5,644.80
5,644.80
4.23 | ลบ.ฟ.
400.00
1,693.44
1,693.44
5.04
กก.
44.40
223.78
223.78
108.92
กก.
23.57
2,567.80
4.40
479.26
3,047.06
176.78
กก.
22.35
3,951.18
3.60
636.42
4,587.60
8.57 กก.
46.73
400.53
400.53
2.02 | ลบ.ม.
2,848.60
5,742,78
519.00
20,871.44
1,046.30
5,323.57
6,789.08
26,195.01
Я
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
หมวดงานก่อสร้าง
16
งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
16.6
งานพื้น GS
ทรายถมอัดแน่น
0.90 คบ.ม.
957.95
862.16
112.00
100.80
962.96 - แผ่นพลาสติกปูกันซึม
18.00
ตร.ม.
7.00
126.00
126.00 - ตะแกรงไวท์เมช หล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม
18:00 ตร.ม.
33.00
594.00
5.00
90.00
684.00 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1.80 ลบ.ม.
2,848.60
5,127.48
519.00
934.20
6,061.68
-ทําผิวขัดหยาบ
18:00
ตร.ม.
30.00
540.00
540.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
6,709.64
1,665.00
8,374.64
2
Я
faunum.
ปร.4 แผ่นที่ 25 / 45
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลาบท
รายการ
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 26 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคาหน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
หมวดงานก่อสร้าง
16 งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
16.7 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
- แป ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.6 มม. จันทัน ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด 2 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.
465.60❘ nn.
35.24
16,406.86
10.00
4,656.00
21,062.86 รวมลวดเชื่อม
232:00
กก.
30.16
6,998.08
10.00
2,320.00
9,318.08 | รวมลวดเชื่อม - อกไก่ ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.
199:20
กก.
29.19
5,814,97
10.00
1,992.00
7,806.97 | รวมลวดเชื่อม
จันทัน ท่อเหล็กกลมผิวดํา ขนาด 2 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.
174.00 กก.
30.16
5,248.56
10.00
1,740.00
6,988.56 | รวมลวดเชื่อม
ตั้ง ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.
x 4
149:40
คก.
29.19
4,361,23
10.00
1,494.00
5,855.23 | รวมลวดเชื่อม - อะเล ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.
348:60
กก.
29.19
10,176,20
10.00
3,486.00
13,662.20 | รวมลวดเชื่อม
สะพานอกไก่ ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.
99.60
กก.
29.19
2,907.49
10.00
996.00
3,903.49 รวมสวดเชื่อม
แผ่นเหล็ก หนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.
15.36 กก.
86.16
1,323.36
10.00
153.60
1,476.96 | รวมลวดเชื่อม
- พุกเหล็ก 0 9 มม.
122,88
ตัว
25.00
3,072.00
3,072.00 - สีรองพื้นกันสนิม
119:16 ตร.ม.
37.00
4,408.92
35.00
4,170.60
8,579.52 - ปูนนอน-ชริ้งค์ เกร้าท์
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
4.00
ถุง
330.00
1,320.00
99.00
396.00
1,716.00
62,037.67
21,404.20
83,441.87كم Я กลุ่มงาน งานอาคาร ประมาณราคา โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559 ลําดับที 16 งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ) รายการ หมวดงานก่อสร้าง แบบเลขที - ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ จํานวน หน่วย ราคา/หน่วย จํานวนเงิน (บาท) ราคา/หน่วย จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ และค่าแรงงาน 16.8 - ปูกระเบื้องว่าว ขนาด 9"
99:28 ดร.ม.
375.00
37,230.00
70.00
6,949,60
44,179.60
-ครอบสัน
18:08 ม.
25.00
452.00
452.00 - ครอบข้าง
59:20 ม.
25.00
1,480.00
1,480.00 - ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม.
10.96
ตร.ม.
246.00
2,696.16
95.00
1,041.20
3,737.36 - สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี 1.2x2.4 m. หนา 0.32 mm.
99:28
ตร.ม.
138.19
13,719.36
23.00
2,283.44
16,002,80
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
25
55,577.52
10,274.24
65,851.76
แพ
ปร.4 แผ่นที 27.7 45
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที่
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
ปร.4 แผ่นที่ 28 / 45
แบบเลขที
d
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
16.9
16 งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
งานซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น)
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
4.00
11.80
กศ.
25.67
302,91
4.40
51.92
354.83
11.52 กก.
23.57
271.58
4.40
50.69
322,27 - ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 120 x 240 ซม. ตาตะแกรง ขนาด 12.0X30.5 มม.
9:60 ตร.ม.
342.01
3,283.33
10.00
96.00
3,379.33
ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น
-ไม้อัด หนา 10 mm.
..
ฉาบปูนเรียบ
3.03 ตร.ม.
298.00
902.34
94.00
284.63
1,186.98
0.52
ตร.ม.
79.16
41.16
41.16
3.32
ตร.ม.
84.00
278.88
95.00
315.40
594,28 - บัวตกแต่ง ขนาด 0.05 0.05 ม.
16.36
ม.
60.00
981.60
40.00
654.40
1,636.00
-บัวตกแต่ง ขนาด 0.10×0.05 ม.
7:32
ม
120.00
878.40
40.00
292.80
1,171.20 - สีน้ํามัน (รองพื้น 1 เที่ยวสีจริง2เที่ยว)
148:40
ตร.ม.
58.00
8,607.20
38.00
5,639,20
14,246.40 - สีน้ําอะครีลิค 100% ทาภายนอก (รองพื้น1เที่ยวสีจริง2เที่ยว)
3.20
ตร.ม.
44.00
140.80
34.00
108.80
249.60
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
15,688.21
7,493.84
23,182.05
Реальный
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมวณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 29 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
16
งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
16.10 | งานราวกันตก
6.00 ชุด
เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (ต้นดอกไม้)
241.92
กก.
37.38
9,043.94
10.00
2,419.20
11,463.14
เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 12x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (แนวนอน)
120.96
กก.
37.38
4,521.97
10.00
1,209.60
5,731.57
เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (แนวตั้ง)
120.96
กก.
37.38
4,521.97
10.00
1,209.60
5,731.57
เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.2 มม.
546.48
กศ.
28.77
15,720.02
10.00
5,464.80
21,184,82
-เพลทเหล็ก ขนาด 1"x1" หนา 4 mm. - สีน้ํามัน (รองพื้น 1 เที่ยวสีจริง เหี่ยว)
0.05 กก.
79.68
3.59
10.00
0.45
4.04
60.00
ตร.ม.
58.00
3,480.00
38.00
2,280.00
5,760.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
37,291.48
12,583.65
49,875.13
No q
витный.
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
16 งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง (ต่อ)
16.11 | งานระบบไฟฟ้า - โคมไฟดาวน์ไลท์ LED 13W
ปร.4 แผ่นที่ 30 / 45
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
และค่าแรงงาน
(บาท)
(บาท)
8:00
ตัว
175.00
1,400.00
115.00
920.00
2,320.00 - เบรกเกอร์ย่อย 16 A
2:00
ตัว
128.00
256.00
50.00
100.00
356.00 - สายเมน NYY 2×2.5
160100 ม.
53.67
8,587.20
14.00
2,240.00
10,827.20 - ท่อร้อยสายไฟ HDPE/PE 20 mm.
160.00
ม.
8.67
1,387.20
18.00
2,880.00
4,267.20 - ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 3/4"
5.00 ม.
14.25
71.25
25.00
125,00
196.25 - สาย thw 2x1.5 square mm.
16.00
ม.
15.00
240.00
7.00
112.00
352.00 - Photo switch แสงแดด
2:00 ตัว
159.00
318.00
30.00
60.00
378.00
บล็อกพักสายไฟ 2*4 - อุปกรณ์อืนๆ
2:00
ตัว
23.00
46.00
80.00
160.00
206.00
1.00
งาน
3,691.70
3,691.70
3,691.70
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
so
กร
15,997,35
6,597.00
22,594.35
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องนํามวลชนสวนสาธารณะกุดป้อง
17.1
งานรื้อถอน
17.2
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
1.1 งานรื้อถอนอุปกรณ์ออกกําลังกาย ชนเก็บ
1.2 งานรื้อถอน น ค.ส.ล. เดิม (หนา 15 ซม.) ขนทิ้ง งานฐานราก - งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน
1.00 ชุด
50,40
ลบ.ม. - ทรายหยาบรองก้นหลุม
- คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม
-งานไม้แบบ - ไม้แบบ
-ไม้คร่าวยืดแบบ
ตะปูยึดไม้แบบ
..
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
- ลวดผูกเหล็ก
· - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
As
แบบเลขที่ -
ปร.4 แผ่นที่ 31 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน
หมายเหตุ
450.00
450.00
450.00
600.00
30,240.00
30,240.00
6.34 ลบ.ม.
112.00
709.63
709.63
0129 ลบ.ม.
957.95
275.89
104.00
29.95
305.84
0.29 ลบ.ม.
1,610.00
463.68
426.00
122.69
586.37
7.20 ตร.ม.
139.00
1,000.80
1,000.80
5.04 | ลบ.ฟ.
400.00
2,016.00
2,016.00
1.51 ลบ.ฟ.
400.00
604.80
604.80
1.80
กภ.
44.40
79.92
79.92
15:27 กก.
23.57
359.97
4.40
67.19
427.16
90.60
กก.
22.14
2,006.26
3.60
326.15
2,332.42
3.18 กก.
46.73
1.44 ลบ.ม.
2,848.60
148.41
4,101.98
10,056.93
148.41
519.00
747.36
33,693.77
4,849.34
43,750.69
Я
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ลาดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
ปร.4 แผ่นที่ 32 / 45
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17
17.3
งานเสา
-งานไม้แบบ
ไม้แบบ
24.84 ตร.ม.
139.00
3,452.76
3,452.76
17:39 | ลบ.ฟ.
400.00
6,955.20
6,955,20
-ไม้คร่าวยืดแบบ
5.22 | ลบ.ฟ.
400.00
2,086.56
.
2,086.56
- ตะปูยึดไม้แบบ
6.21 ภก.
44.40
275.72
275.72
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น)
43.16
กก.
25.67
1,107.85
4.40
189.89
1,297.74 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น )
122:88
กก.
22.14
2,721.27
3.60
442.39
3,163.66
ลวดผูกเหล็ก
4.98 กก.
46.73
232.77
232,77 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1.24
ลบ.ม.
2,848.60
3,537.96
519.00
644.60
4,182.56
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
2
ghasim.
16,917.34
4,729.63
21,646.98
Ahmet q
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องน้ามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.4 งานคาน
ทรายหยาบรองก้นหลุม
แบบเลขที -
ปร.4 แผ่นที 33 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
และค่าแรงงาน
(บาท)
(บาท)
1.17
ลบ.ม.
957.95
1,118.89
104.00
121.47
1,240.36
-งานไม้แบบ
68:32
ตร.ม.
139.00
9,496.48
9,496.48
ไม้แบบ
- ไม้คร่าวยืดแบบ
ตะปูยึดไม้แบบ - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด R8 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น)
-ลวดผูกเหล็ก - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
17:39 | ลบ.ฟ.
400.00
6,955.20
6,955.20
5.22 | ลบ.ฟ.
400.00
2,086.56
2,086.56
17.08 กก.
44.40
758.35
758.35
164.50
กก.
25.67
4,222.83
4.40
723.81
4,946.64
-เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD,40 ขนาด D8 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
601.42 กก.
22.14
13,318.27
3.60
2,165.10
15,483.36
22:98 กก.
46.73
1,073.74
1,073.74
6.83 ลบ.ม.
2,848.60
19,461.64
519.00
3,545.81
23,007.44
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
علم
48,995.47
16,052.67
65,048.14
Jany
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
รวยการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องนํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.5
งานพน 5 - ทรายหยาบรองก้นหลุม
ปร.4 แผ่นที่ 34 / 45
แบบเลขที
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
13.58 ลบ.ม.
957.95
13,004.65
104.00
1,411.85
14,416.50
→ - แผ่นพลาสติกปูกันม
งานไม้แบบ - ไม้แบบ
142.54 ตร.ม.
4.74
7.00
997.80
997.80
139.00
658.86
658.86
3.32 | ลบ.ฟ.
400.00
1,327.20
1,327.20
-ไม้คราวยืดแบบ
1.00 | ลบ.ฟ.
400.00
398.16
398.16 - ตะปูยึดไม้แบบ
1.19 กก.
44.40
52.61
52.61 - ตะแกรงไวท์เมช หลัก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม
142.54 | ตร.ม.
33.00 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
6.83
ลบ.ม.
2,848.60
4,703.91
19,461.64
5.00
519.00
712.71
3,545.81
5,416.62
23,007.44
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
ตั้ง
39,945.97
6,329.23 46,275.20
shy sop,
Ҹ
витный
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.6
งานโครงสร้างหลังคา - เหล็กกล่อง 25x25x1.6 มม. (แป
เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (จันทัน)
-เหล็กกล่อง 100×50x3.2 มม. (อกไก่) - เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (ตั้ง)
- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (อะเส
เพลทเหล็ก ขนาด 20x20x6 มม.
สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี 1.2x2.4 m. หนา 0.32 mm. - รางน้ําตะเข้สังกะสีพับ ปีก 25 cm.
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
ปร.4 แผ่นที่ 35 / 45
แบบเลขที -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
1,068,60 | กก.
27.89
29,799.04
10.00
10,686.00
40,485.04
996.32 กก.
29.98
29,870.65
10.00
9,963.20
39,833.85
153.28 กก.
29.98
4,595.48
10.00
1,532.80
6,128.28
153.28
กก.
29.98
4,595.48
10.00
1,532.80
6,128.28
766.40 กก.
29.98
22,977.42
10.00
7,664.00
30,641.42
17:28 กก.
86.16
1,488.78
10.00
172.80
1,661.58
95.10 ตร.ม.
138.19
13,141.73
23.00
2,187.30
15,329.03
16.00 J.
252.44
4,039.04
25.00
400.00
4,439.04
2
110,507.63
34,138.90
144,646.53
Я
คุณ
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
คําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.7 | งานมุงหลังคา
ปร.4 แผ่นที่ 36 / 45
แบบเลขที -
d
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
แผ่นหลังคากระเบื้องว่าว ขนาด 9 นิ้ว สีซีเมนต์
95.10
ดร.ม.
375.00
35,662.50
89.00
8,463.90
44,126.40
- ครอบสัน สีซีเมนต์
51.00 | แผ่น
46.50
2,371.50
80,00
4,080.00
6,451.50 - กรอบบิดจั่ว สีซีเมนต์
4.00 แผ่น
60.75
243.00
80.00
320.00
563.00 - กรอบข้าง สีซีเมนต์
85.00
แผ่น
31.78
2,701.30
80.00
6,800.00
9,501.30 - ปลายครอบข้าง สีซีเมนต์
8:00
แผน
57.95
463.60
80.00
640.00
1,103.60 - เชิงชายไม้สําเร็จรูป 17x200x3050 mm.
48:00
ม.
92.00
4,416.00
45.00
2,160.00
6,576.00 - อุปกรณ์อื่นๆ
1,00 | หน่วย
13,757.37
13,757.37
13,757.37
17.8 | งานผนังก่ออิฐฉาบปูน - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น
182.51 ตร.ม.
208.93
38,131.55
94.00
17,155.94
55,287.49
ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม - เสาเข็ม ทับหลัง
ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น
6.72 ตร.ม.
356.00
244.45
ม.
100.00
383.27
ตร.ม. - บุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.
201.60
ดร.ม.
84.00
448.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
2,392.32
24,445.00
32,194.76
90,316.80
247,095.71
89.00
598.08
2,990.40
46.00 11,244.70 35,689.70
95.00 68,605.51
36,410.75 189.00 38,102.40 128,419.20
125,975,77 373,071.47
علمي
К
แนทั้ง
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2559
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที่ -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
17
17,9 - งานไม้แบบ
ไม้แบบ
งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
งานหล่อฟืนตกแต่งหลังคา
9:06 ตร.ม.
139.00
1,259.34
1,259.34
6.34 | ลบ.ฟ.
400.00
2,536.80
2,536.80
-ไม้คร่าวยืดแบบ
1.90 | ลบ.ฟ.
400.00
761.04
761.04
ตะปูยีดไม้แบบ
2:27 กก.
44.40
100.57
100.57 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น) -เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )
25.06
กก.
23.57
590.78
4.40
110.26
701.05
43.86
กศ.
22.14
971.27
3.60
157.90
1,129.17
ลวดผูกเหล็ก
2:07
กก.
46.73
96.62
96.62 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
1.55 ลบ.ม.
2,848.60
4,415.33
519.00
804.45
5,219.78
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
< 2
9,472,41
2,331.95
11,804.36
สนใ
Jaunums.
ปร.4 แผ่นที่ 37.7 45
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องนํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.10 | งานหล่อฟื้นตกแต่งทางเข้า - งานไม้แบบ
- ไม้แบบ
-ไม้คร่าวยืดแบบ - ตะปูยึดไม้แบบ
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR,24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น )
- ลวดผูกเหล็ก
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
แบบเลขที่ -
ปร.4 แผ่นที่ 38 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
2.42 | ตร.ม.
139.00
336.38
336.38
1.69 | ลบ.ฟ.
400.00
677.60
677.60
0.51 | ลบ.ฟ.
400.00
203.28
203.28
0161 กก.
44.40
26.86
26.86
16.61
กก.
23.57
391.58
4.40
73.08
464.66
0150 กก.
46.73
23.29
23.29
0:19
ลบ.ม.
2,848.60
541.23
519.00
98.61
639.84
25
1,863.84
508.07
2,371.91
นะ
К
вижений.
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ข่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
แบบเลขที
ปร.4 แผ่นที่ 39 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องน้ําามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.11 | งานฝ้าเพดาน
ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม คร่าวโลหะชุบสังกะสี ชนิดทนชื้น
56.58 ดร.ม.
40.62
2,298.37
75.00
4,243.50
6,541.87 - ฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ตีเว้นร่อง ยาแนวโพลียูริเทนซีล
23.16 ตร.ม.
74.84
1,753.22
75.00
1,737.00
3,470.22
แลนท์
17
งานพื้น
17.12 - พื้นปูกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด 60x60 cm.
105.50 ตร.ม.
574.00
60,557.00
174.00
18,357.00
78,914.00
17.13 | งานประตู - หน้าต่าง
ประตูบานเปิด UPVC (1)
ประตูบานเลื่อน อะลูมิเนียม (2)
18.00
บาน
2.00 บาน
5,790.00
6,500.00
104,220.00
13,000.00
75,00
20.00
1,350.00 105,570.00
40.00 13,040.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
:
Thristm
181,808.59
25,727,50 207,536,09
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเสีย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ข่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําาดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.14 | งานเคาน์เตอร์
แบบเลขที
→
ปร.4 แผ่นที่ 40 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
-งานไม้แบบ
1.95 ตร.ม.
139,00
271.05
271.05
- ไม้แบบ
1.37 | ลบ.ฟ.
400.00
546.00
546,00
-ไม้คร่าวยืดแบบ
0.41
ลบ.ฟ.
400.00
163.80
163.80 - ตะปูยึดไม้แบบ
0.49
กก.
44.40
21.65
21.65 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )
45.64
กก.
23.57
1,075.92
4.40
200.81
1,276.73 - ลวดผูกเหล็ก
1.37
กก.
46.73
63.98
63.98 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc
0.50
ลบ.ม.
2,848.60
1,424.30
519.00
259.50
1,683.80
ปูกระเบื้องท็อปเคาน์เตอร์ ขนาด 60x60 cm.
4.90 ตร.ม.
448.00
2,195.20
158.00
774.20
2,969.40
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
5,490.84
1,505.56
6,996.40
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานทีก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลาบท
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
17.15
งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
งานสี
-สีรองพื้นกันสนิม - ทาสีน้ําพลาสติก สีทาฝ้า (สีรองพื้น สีจริง) ทาสีนําพลาสติกภายนอก (สีรองพื้น สีจริง)
17.16 งานป้ายสัญลักษณ์เทศบาลเมืองเลย
-ป้ายอะคลิลิก สีตามแบบ
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
ปร.4 แผ่นที่ 41 / 45
แบบเลขที-
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
111.75 ตร.ม.
37.00
4,134.87
35.00
3,911,36
8,046.23
56.58 ตร.ม.
33.00
1,867,14
34.00
1,923.72
3,790.86
146.13 ตร.ม.
44.00
6,429.72
34.00
4,968.42
11,398.14
200 ชิ้น
3,500.00
7,000,00
7,000.00
19,431.73
10,803.50
30,235.23
h
Launims.
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
ประมาณราคา
วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
แบบเลขที -
ปร.4 แผ่นที่ 42 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน
17
งานก่อสร้างห้องนํ้ามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.17 | งานสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์วและอุปกรณ์ครบชุด
แผงกั้นโถปัสสาวะชาย - โถสุขภัณฑ์
4.00
ชุด
2,404.61
9,618.44
4.00 ชุด
1,790.00
7,160.00
20:00 ชุด
6,534.00
130,680.00
450.00
70,00
450.00
1,800.00
280.00 7,440.00
9,000.00 139,680.00
11,418.44 - สายฉีดชําระ พร้อมที่แขวน
20.00 ชุด
299.00
5,980.00
70.00
1,400.00
7,380.00 - ที่ใส่กระดาษชําาระ
20.00 | ชุด
349.00
6,980.00
70.00
1,400.00
8,380.00 - ตะแกรงดักกลิ่น 4 นิ้ว ทรงเหลี่ยม วัสดุ สแตนเลส
21.00 ชุด
175.00
3,675.00
75.00
1,575.00
5,250.00 - กระจกเงาเรียบแบบแขวนติดผนัง
- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ราวพยุงตัวแบบพับขึ้น-ลงได้ - ราวพยุงตัวรูปตัว L สแตนเลส
14.00 ชุด
1,650.00
23,100.00
70.00
980.00
24,080.00
2:00
ชุด
2,785.00
5,570.00
450.00
900.00
6,470.00
12:00
ชุด
4,380.00
52,560.00
450.00
5,400.00
57,960.00
4.00
ชุด
2,890.00
11,560.00
70.00
280.00
11,840.00
2:00
ชุด
1,490.00
2,980.00
70,00
140.00
3,120.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
259,863.44
23,155.00
283,018.44
{ s
รา
Я
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17 งานก่อสร้างห้องน้ํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.18 | งานระบบไฟฟ้า
แบบเลขที -
ปร.4 แผ่นที่ 43 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน - ตู้คอนซูมเมอร์แบบ Plug on 6 ช่อง
1.00 ชุด
2,180.00
2,180.00
900.00
900.00
3,080.00 - โคมไฟดาวน์ไลท์ LED 13W
- Main circuit breaker 63A
19:00 ตัว
175.00
3,325.00
115.00
2,185.00
5,510.00
1.00 ตัว
1,043.00
1,043.00
500.00
500.00
1,543.00 - เซอร์กิตเบรคเกอร์ลูกย่อย 16A
4.00
ตัว
128.00
512.00
50.00
200.00
712.00
ปลั๊กกราวด์คู่ - เซอร์กิตเบรคเกอร์ลูกย่อย 204
สวี ไฟ 1 ทาง
ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 3/4"
- ลาย thw 2x 2.5 square mm.
2:00
ตัว
68.00
136.00
50.00
100.00
236.00
4.00
ตัว
33.00
132.00
80.00
320.00
452.00
6,00 ตัว
170.00
1,020.00
90.00
540.00
1,560.00
46.00
ม.
14.25
655.50
25.00
1,150,00
1,805.50
62:00 ม.
10.34
641.08
7.00
434.00
1,075.08 - สาย thw 1x1.5 square mm.
132:00
ม.
6.88
908.16
5.00
660.00
1,568.16
สายเมน NYY 3*6 square mm
ปัมน่าอัตโนมัติ - Photo Switch แสงแดด
92,00 ม.
53.67
4,937.64
35.00
3,220.00
8,157.64
1.00 ชุด
7,900.00
7,900.00 350.00
350.00
8,250.00
2:00
ตัว
159.00
บล็อกพักสายไฟ 4*4
12:00
ตัว
45.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
318.00
540.00
24,248.38
30.00
60.00
378.00
80.00
960.00
11,579.00
1,500.00
35,827.38
As
The q
ดูแน
กลุ่มงาน งานอาคาร
ประมาณราคา
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
รายการ
หมวดงานก่อสร้าง
17
งานก่อสร้างห้องนํามวลชนสวนสาธารณะกุดป่อง (ต่อ)
17.15 | งานระบบสุขาภิบาล
ปร.4 แผ่นที่ 44 / 45
แบบเสยหี -
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
จํานวน
หน่วย
จํานวนเงิน
ราคา/หน่วย
ราคา/หน่วย
(บาท)
จํานวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
และค่าแรงงาน - ท่อประปา PVC. 1/2" ชั้น 13.5
54:00 ม.
12.50
675.00
20.00
1,080.00
1,755.00 - ท่ออากาศ PVC. 2 ชั้น 8.5
ท่อนํ้าทิ้ง P.V.C. 2" ชั้น 8.5 - ท่อน้ําโสโครก P.V.C, 4" ชั้น 8.5
8:00 ม.
43.00
344.00
40.00
320.00
664.00
68:00 | ม.
43.00
2,924,00
40.00
2,720.00
5,644.00
$18.5
52:00 ม.
162.00
8,424.00
100.00
5,200.00
13,624.00
ถังบําาบัดนําเสียแบบไม่เติมอากาศ 2,000 ลิตร
2:00 ชุด
4,900.00
9,800.00
1,800.00
3,600.00
13,400.00
ถังเก็บน้ํา 1,000 ลิตร
2,00 ชุด
5,490.00
10,980.00
800.00
1,600.00
12,580.00
ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ
1,00
งาน
5,490.00
5,490.00
5,490.00
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
38,637.00
14,520.00
53,157.00
fourstars.
ประมาณราคา
กลุ่มงาน งานอาคาร
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่2) เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง หน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย ประมาณราคา วันที่ 28 เมษายน 2569
ลําดับที่
18
เครืองออกกําลังกาย
รายการ
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
แบบเลขที่ -
ปร.4 แผ่นที่ 45 / 45
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงาน
จํานวน หน่วย
รวมค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย
12:00 ชุด
16,666.67
จํานวนเงิน
(บาท)
200,000.00
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย
และค่าแรงงาน
(บาท)
200,000.00
i
i
กดต
200,000.00
200,000.00(สำเนา)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๙
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ ๒) สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง เลย จังหวัดเลย
ตามประกาศ เทศบาลเมืองเลย
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เทศบาลเมืองเลย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ ๒) สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (ระยะที่ ๒) สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อำเภอ เมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาล
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
(๓) ผลงาน
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๑.๙ แผนการทำงาน
๑.๑๐ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใน ประเทศ
๑.๑๑ บันทึกการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ
๑.๑๒ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๑.๑๓ แบบรูปรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะฯ
๑.๑๔ แบบแปลนโครงการ
๑.๑๕ บันทึก การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
๑.๑๖ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๖
๑.๑๗ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)(ข)
๑.๑๘ ประมาณราคา ปร.๔
๑.๑๙ บก.๐๑
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาล เชื่อถือ
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตาม สัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้ เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน (๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า
(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย หนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือซื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอใน นามกิจการร่วมค้า
(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้ เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สิน สุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวัน ยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อน วันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะ การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยูในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือน มกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้ ๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการ รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำ กว่า ๘ ล้านบาท
๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ
รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา
๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่ เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อ เสนอไม่เกิน ๙๐ วัน
(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนัก งานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน
๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิ
ของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ๖. กรณีตาม ข้อ ๑ – ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้ (๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ (๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ
(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(๖.๕) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้าง พนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้ ๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่าง ประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วย
หนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อน ไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดง ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยูในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดย นิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้ ๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำ กว่า ๘ ล้านบาท
๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อ เสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง แสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือ มีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อ เสนอไม่เกิน ๙๐ วัน
(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง ประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงิน สินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงิน ทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท เงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ ของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดย พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน ๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา (๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) (ถ้ามี)
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน ข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดย ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตาม ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ให้ถูก ต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัว
หนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ ราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา มิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายการ ละเอียด และขอบเขตของงานฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่ จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการ เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อ เสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจ สอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจ สอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อ เสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการ พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ กรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะ พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิ ใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th (๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน ราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๓๑๐๐๐๔๗๒ ชื่อบัญชีเทศบาลเมืองเลย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ เทศบาล ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ [email protected] ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายใน เวลา ๑๖.๓๐ น.
หากปรากฎว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิ์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของ รัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว
(๑) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ ครบถ้วน
(๒) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่น นอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวัน และเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว
(๓) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ใน เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายใน ประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน
๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็น หนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา ๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕.๑ เงินสด
๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะ กรรมการนโยบายกำหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาล ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๓๑๐๐๐๔๗๒ ชื่อ บัญชี เทศบาลเมืองเลย
และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่า หลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้ เทศบาล ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐาน การชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่ สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะ พิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะ พิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ แบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก เงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ ความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด เล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ๖.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย อิเล็กทรอนิกส์
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่น
(๓) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน (๔) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่น นอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวัน และเวลาที่กำหนด หรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว
(๕) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะ กรรมการพิจารณาผลฯ หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำ สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างก่อสร้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่ อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ระหว่างระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ ว่าจ้างได้ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจากหรือแก่งานก่อสร้างถึงขนาดที่ก่อให้เกิด ภยันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้
รับจ้าง ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือ เทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับ ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ ค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา
๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี วงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตาม ขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.
๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้ จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาล ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ ดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนด
๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาล จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๔ งวดดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้ - งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST๑ ช่วงที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ - งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST๒ ช่วงที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, แจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ประสานงาน ส่ง แผนการปฏิบัติงาน, จัดทำแผงกั้นหรือแนวป้องกันบริเวณก่อสร้างพร้อมป้ายเตือนให้ชัดเจนและมั่นคงทั้ง กลางวันและกลางคืน, ขออนุมัติใช้วัสดุ, ส่งผลทดสอบตัวอย่างวัสดุและรายงานผล และขออนุมัติใช้ Mix Design คอนกรีตแล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๔ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้ - งานก่อสร้างบันไดอัฒจันทร์ ST๓ ช่วงที่ ๑,๒ และ ๓ แล้วเสร็จ - งานก่อสร้างทางเดินเท้าช่วงล่างใหม่ และงานคอนกรีตพิมพืลายผิวทางเท้า แล้ว เสร็จ
- งานปรับปรุงผิวหน้าเขื่อนเรียงหิน แล้วเสร็จ
- ขออนุมัติใช้วัสดุ, ส่งผลทดสอบตัวอย่างวัสดุและรายงานผล และขออนุมัติใช้ Mix Design คอนกรีต แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๓ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้ - งานราวกันตกซุ้มประติมากรรมต้นดอกไม้ และงานปรับปรุงลานพญานาค แล้ว เสร็จ
- ขออนุมัติใช้วัสดุ, ส่งผลทดสอบตัวอย่างวัสดุและรายงานผล และขออนุมัติใช้ Mix Design คอนกรีตแล้วเสร็จ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน
งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ดำเนินการ ดังนี้
- งานปรับปรุงศาลาแดง แล้วเสร็จ
- งานป้ายสวนฯ ลานคอนกรีตสำหรับวางเครื่องออกกำลังกาย และติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกาย จำนวน ๑๒ ชุด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างศาลาต้นผึ้ง
- งานก่อสร้างห้องน้ำมวลชน สวนสาธารณะกุดป่อง แล้วเสร็จ - งานส่งผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ส่วนของโครงสร้างต่าง ๆ แล้วเสร็จ - ขออนุมัติใช้วัสดุ, ส่งผลทดสอบตัวอย่างวัสดุและรายงานผล และขออนุมัติใช้ Mix Design คอนกรีตแล้วเสร็จ (ถ้ามี)
- งานทอดสอบการทำงานระบบต่าง ๆ สามารถใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์ เก็บเศษ วัสดุที่เหลือ ทำความสะอาดสถานที่บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายรับประกันความชำรุดบกพร่องของ งานโครงการ และงานก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้ว เสร็จภายใน ๕๓ วัน
หมายเหตุ กำหนดให้การส่งมอบงาน สามารถส่งมอบงานข้ามงวดงานได้ แล้วแต่จะก่อสร้างงวดงานใดแล้ว
เสร็จก่อน
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ อนุญาตจากเทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้าง ช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนด ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาจังหวัดและกลุ่มงานจังหวัด แบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด)
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้าง จาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม พัฒนาจังหวัดและกลุ่มงานจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) แล้วเท่านั้น ๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตาม การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง ประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตาม ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ อื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อ เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้
(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่ เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ คัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้ง ตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะ อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี ที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน ข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตาม ประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มี วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน
อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดัง ต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ คัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ เสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว
เทศบาลเมืองเลย
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙
สำเนาถูกต้อง
สกาวรัตน์ เศวตะพุกกะ
(นางสกาวรัตน์ เศวตะพุกกะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙
โดย นางสกาวรัตน์ เศวตะพุกกะ ผู้อำนวยการก
องคลัง๑.
บัญชีเอกสารส่วนที่
ด
ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
O (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล……. - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล…….
O (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล.. - สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
ไฟล์ข้อมูล…..
ไฟล์ข้อมูล……. - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
O มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไฟล์ข้อมูล……
๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล
๓.
O (ก) บุคคลธรรมดา - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น
ไฟล์ข้อมูล……
O) (ข) คณะบุคคล - สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล……. - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล……
ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า - สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
ไฟล์ข้อมูล…….
O (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา - บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ไฟล์ข้อมูล….. - บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
ไฟล์ข้อมูล……
ขนาดไฟล์….
ขนาดไฟล์……….
ขนาดไฟล์………
ขนาดไฟล์….
ขนาดไฟล์…….
ขนาดไฟล์…..
ขนาดไฟล์….
ขนาดไฟล์……
ขนาดไฟล์……..
ขนาดไฟล์…
…….uuralw………….
ขนาดไฟล์……. - ๒ -
O (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล…….
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล…….
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล……
สํานาหนังสือบริคณห์สนธิ
ไฟล์ข้อมูล……..
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล……
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
0 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไฟล์ข้อมูล…….
ขนาดไฟล์
ขนาดไฟล์…………….
ขนาดไฟล์.
ขนาดไฟล์…………..
ขนาดไฟล์……………
ขนาดไฟล์………
๔. แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อ
จัดจ้างตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ไฟล์ข้อมูล……
ขนาดไฟล์……
๕. แบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สําหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน) กรณีโครงการ จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ไฟล์ข้อมูล…
๖.
0 5. อื่น ๆ (ถ้ามี)
ไฟล์ข้อมูล………
ไฟล์ข้อมูล……
0
ไฟล์ข้อมูล
ขนาดไฟล์……
….. ขนาดไฟล์………
ขนาดไฟล์…….
ขนาดไฟล์……………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการคัดเลือกครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ….
ผู้ยื่นข้อเสนอ
(……………….