ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรีมเหล็กโดยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกศาลปู่ตา บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหนองบัวแดง ตำบลตะกั่วป่า บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกศาลปู่ตา บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหนองบัวแดง ตำบลตะกั่วป่า บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจรให้ดีขึ้น เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ โดยการนำวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีตมาปูทับบนโครงสร้างถนนเดิม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับโครงการนี้คือ 2,096,000.00 บาท และราคากลางที่คำนวณไว้คือ 2,150,544.47 บาท ซึ่งคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
English summary
This project involves the improvement of an existing reinforced concrete road by overlaying it with asphaltic concrete. The road section is from the Sal Pu Ta intersection, Ban Nong Phai Phatthana Moo 9, to Ban Nong Bua Daeng, Tambon Takua Pa, within Ban Nong Phai Phatthana Moo 9. The project is being procured through electronic bidding (e-bidding). The budget allocated for this project is 2,096,000.00 Baht, with an estimated central price of 2,150,544.47 Baht. The Nong Phai Lom Subdistrict Administrative Organization is the project owner.
สายแยกศาลปู่ตา บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหนองบัวแดง ตําบลตะกั่วป่า
ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ
AI วิเคราะห์ ปลดล็อกแล้วเป้าหมายโครงการ
- ปรับปรุงสภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมให้มีผิวทางที่เรียบและทนทานยิ่งขึ้น
- เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
- ยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่ตำบลตะกั่วป่า
ขอบเขตของงาน
- การปูทับผิวทางเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
- การเตรียมผิวทางเดิมก่อนการปูทับ (หากมีระบุในรายละเอียดแบบ)
- การบำรุงรักษาถนนหลังการก่อสร้าง (หากมีระบุในรายละเอียดแบบ)
สิ่งที่ต้องส่งมอบ
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตามแบบและรายการที่กำหนด
ระยะเวลาดำเนินการ
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 (วันที่เริ่มต้นโครงการและระยะเวลาการก่อสร้างจะระบุในเอกสารประกวดราคาฉบับเต็ม)
คุณสมบัติผู้เสนอราคา
- Eligibility Requirements:
- เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้าง
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ/หรือ ของหน่วยงานของรัฐ และได้แจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
- ผู้เสนอราคาต้องบรรลุนิติภาวะ
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าแข่งขันราคาในครั้งนี้
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นอยู่กับกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของทางราชการที่ใช้บังคับกับผู้เสนอราคานั้น
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- Standards Compliance:
- (ไม่ระบุในเอกสารที่ให้มา)
- Experience:
- (ไม่ระบุในเอกสารที่ให้มา)
- Previous Project Cost:
- (ไม่ระบุในเอกสารที่ให้มา)
- Technical Capabilities:
- (ไม่ระบุในเอกสารที่ให้มา)
- Personnel:
- (ไม่ระบุในเอกสารที่ให้มา)
เกณฑ์การพิจารณา
- (ไม่ระบุในเอกสารที่ให้มา - โดยทั่วไปจะพิจารณาจากราคาที่เสนอและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา)
ข้อกำหนดทางเทคนิค
- การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
- (รายละเอียดทางเทคนิคของวัสดุ, ความหนา, มาตรฐานการปู, และการเตรียมผิวทาง จะระบุในแบบรูปและรายการละเอียดของโครงการ)
เงื่อนไขสัญญา
- (ไม่ระบุในเอกสารที่ให้มา - โดยทั่วไปจะรวมถึงเงื่อนไขการจ่ายเงิน, การปรับกรณีล่าช้า, การรับประกันผลงาน)
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- คำถาม: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไร?
คำตอบ: เพื่อปรับปรุงสภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง- คำถาม: พื้นที่ที่โครงการจะดำเนินการปรับปรุงคือส่วนใดบ้าง?
คำตอบ: สายแยกศาลปู่ตา บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหนองบัวแดง ตำบลตะกั่วป่า - คำถาม: หน่วยงานใดเป็นเจ้าของโครงการนี้?
คำตอบ: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม - คำถาม: วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับโครงการนี้เท่าไหร่?
คำตอบ: 2,096,000.00 บาท - คำถาม: ราคากลางของโครงการนี้อยู่ที่เท่าไหร่?
คำตอบ: 2,150,544.47 บาท - คำถาม: การประกวดราคาจะดำเนินการด้วยวิธีใด?
คำตอบ: วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - คำถาม: มีข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เสนอราคาหรือไม่?
คำตอบ: ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้าง และต้องไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ - คำถาม: เอกสาร TOR ฉบับนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคครบถ้วนหรือไม่?
คำตอบ: เอกสารฉบับนี้ให้ข้อมูลสรุปเบื้องต้น รายละเอียดทางเทคนิคที่สมบูรณ์จะอยู่ในแบบรูปและรายการละเอียดของโครงการ - คำถาม: จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายเงินและค่าปรับได้อย่างไร?
คำตอบ: รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายเงินและค่าปรับจะระบุอยู่ในเอกสารประกวดราคาฉบับเต็ม - คำถาม: คณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบด้วยใครบ้าง?
คำตอบ: ประกอบด้วย นายชาญศักดิ์ หาควรรณ (ประธาน), นางสาวเยาวนา ศิริจันทร์ และนางสาวศุภวดี สร้างนานอก
- คำถาม: พื้นที่ที่โครงการจะดำเนินการปรับปรุงคือส่วนใดบ้าง?
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับเต็ม
!
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ บก. 01
- ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกศาลปู่ตา บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหนองบัวแดง ตําบลตะกั่วป่า บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต - หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่ล้อม / องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่ล้อม 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- ลักษณะงาน
2,096,000.00
โดยสังเขป ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - ราคากลางคํานวณ ณ วันที่
บาท
เป็นเงิน
2,150,544.47
บาท - บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม - รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
7.1 ชาญศักดิ์ หาควรรณ ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง ผู้อํานวยการกองช่าง อบต.ตะกั่วป่า
7.2 เยาวนา ศิริจันทร์ กรรมการกําหนดราคากลาง นักวิชาการเงินและบัญชี
7.3 ศุภวดี สร้างนานอก กรรมการกําหนดราคากลาง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
Кове
ชาญศักดิ์ หาดวรรณ
30 มีนาคม 2569 11:08:09