ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สถานที่ บริเวณลานหน้าวัด บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ บริเวณลานหน้าวัด บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยกองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสาธารณประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 10.50 เมตร และยาว 20.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการสร้างพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย ภายใต้งบประมาณตั้งไว้ที่ 1,549,200 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานโยธาและงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน TOR อย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้ได้อาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงและคุ้มค่าต่อการใช้งานของประชาชนในระยะยาว
English summary
The Tha Wang Tan Subdistrict Municipality has initiated the construction project for a multi-purpose pavilion located in front of Ban Klang Temple, Moo 3, Tha Wang Tan, Saraphi District, Chiang Mai. The structure will measure 10.50 meters in width and 20.00 meters in length. With a budget of 1,549,200 THB, the project aims to provide a functional space for community activities. The contractor is required to adhere to the municipal construction drawings and engineering standards to ensure the durability and safety of the facility.
บริเวณลานหน้าวัด บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังตาล
ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ
AI วิเคราะห์เป้าหมายโครงการ
- เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สำหรับใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะของชุมชนบ้านกลาง
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตำบลท่าวังตาลให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการใช้งาน
ขอบเขตของงาน
- ดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร
- งานโครงสร้างอาคารตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลท่าวังตาลกำหนด
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและงานระบบที่เกี่ยวข้องภายในอาคาร
- การบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้างและดูแลความปลอดภัยระหว่างดำเนินงาน
สิ่งที่ต้องส่งมอบ
- ศาลาอเนกประสงค์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
- รายงานผลการดำเนินงานตามงวดงานที่กำหนด
- การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่สะอาดและพร้อมใช้งาน
ระยะเวลาดำเนินการ
- ไม่ระบุในเอกสาร (โปรดตรวจสอบประกาศประกวดราคาฉบับเต็ม)
คุณสมบัติผู้เสนอราคา
- Eligibility Requirements: ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง
- Standards Compliance: ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าวังตาล
- Experience: -
- Previous Project Cost: -
- Technical Capabilities: ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานก่อสร้างอาคาร
- Personnel: ต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานโยธาและงานไฟฟ้า
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (โดยปกติพิจารณาจากราคาต่ำสุด หรือเกณฑ์ราคาประกอบคุณภาพ)
ข้อกำหนดทางเทคนิค
- อาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาลกำหนด
เงื่อนไขสัญญา
- การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามงวดงานที่ระบุในสัญญาจ้าง
- มีค่าปรับหากดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- Q: โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ไหน? A: บริเวณลานหน้าวัด บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
- Q: ขนาดของศาลาอเนกประสงค์คือเท่าใด? A: กว้าง 10.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร
- Q: งบประมาณของโครงการนี้คือเท่าใด? A: 1,549,200 บาท
- Q: หน่วยงานใดเป็นเจ้าของโครงการ? A: กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล
- Q: ต้องใช้ผู้รับเหมาที่มีใบอนุญาตเฉพาะทางหรือไม่? A: ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีความพร้อมด้านงานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า
- Q: สามารถดูแบบแปลนได้ที่ไหน? A: ติดต่อกองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล
- Q: โครงการนี้เน้นงานประเภทใดเป็นหลัก? A: งานโครงสร้างอาคารและงานระบบไฟฟ้า
- Q: มีการกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้หรือไม่? A: โปรดตรวจสอบในเอกสารสัญญาหรือประกาศประกวดราคาฉบับเต็ม
- Q: ใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้? A: ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล
- Q: วัตถุประสงค์หลักคืออะไร? A: เพื่อเป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับกิจกรรมของชุมชนบ้านกลาง
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับเต็ม
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตําบลท่าวังตาล โทร ๐๕๓-๑๔.๐๙๘๑-๒ ต่อ ๓๐๒
ที่
ชม ๕๘๖๐๓/๗๑
วันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๙
เรื่อง ขอรายงานผลการจัดทําแบบรูปรายการและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สถานที่ บริเวณลานหน้าวัด บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตําบลท่าวังตาล
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลท่าวังตาล / ผ่านปลัดเทศบาลฯ / ผ่านรองปลัดเทศบาลฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สถานที่ บริเวณลานหน้าวัด บ้านกลาง หมู่ที่
ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
จํานวน ๑ ชุด
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลท่าวังตาล ที่ ๖๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อดําเนินงานโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สถานที่ บริเวณลานหน้าวัด บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๔๙,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ดําเนินการจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตําบลท่าวังตาล กําหนด สถานที่ บริเวณลานหน้าวัด บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารที่ส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)
(นายณัฐพล สุทธศิลป์) ผู้อํานวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายธนบัตร ปวงคําคง)
(นายนคร สมควร)
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า
ความเห็นผู้อํานวยการกองช่าง
-inwnkanum
(ลงชื่อ)
(นายณัฐพล สุทธศิลป์) ผู้อํานวยการกองช่าง
/ความเห็น…
ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลท่าวังตาล
- ๒ -
ความเห็นรองปลัดเทศบาลตําบลท่าวังตาล
(ลงชื่อ).
No
(นางสาวพวงผกา กันทะวงศ์) รองปลัดเทศบาลตําบลท่าวังตาล
(ลงชื่อ)
ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลท่าวังตาล
( / ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจ
นื่องจาก
(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตําบลท่าวังตาล
(ลงชื่อ)
लि
(นางวิมลรัก ตนซื่อ) นายกเทศมนตรีตําบลท่าวังตาล
หน้าที่ ๒/๒ บันทึกข้อความ กองช่าง เรื่อง ขอรายงานผลการจัดทําแบบรูปรายการและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ สถานที่ บริเวณลานหน้าวัด บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตําบลท่าวังตาล